【正文】 分析手冊、操作指導書、設備制造指導書和其他承包人的文件資料、發(fā)包人的要求，或(和)建筑藝術造型的要求負責。
發(fā)包人有義務指導、審查由承包人根據發(fā)包人提供的上述資料進行的生產工藝設計或(和)建筑設計文件，并予以確認。在專用條款中約定工程或(和)單項工程試運行考核的各項保證值、或使用功能保證說明中各自承擔的責任。


(1)提供項目基礎資料。發(fā)包人按合同約定、行政法規(guī)或行業(yè)規(guī)定，向承包人提供設計需要的項目基礎資料，對其真實、準確、齊全和及時負責。提供的項目基礎資料有不真實、不準確或不齊全時，有義務按約定的時間向承包人提供進一步補充資料。提供項目基礎資料的類別、內容、份數和時間在專用條款中約定。
發(fā)包人提供的項目基礎資料中有專利商提供的技術或工藝包，或是獨立建筑師提供的建筑藝術造型等，發(fā)包人有義務組織專利商或獨立建筑師與承包人進行數據、條件和資料的交換、協(xié)調和交接。
發(fā)包人未能按約定時間提供項目基礎資料及其補充資料、或提供的資料不真實、不準確、不齊全、或發(fā)包人的計劃變更，造成承包人的設計停工、返工或修改的，發(fā)包人按承包人額外增加的設計工作量賠償其損失。造成工程關鍵路徑延誤的，竣工日期相應順延。
(2)提供現(xiàn)場障礙資料。發(fā)包人按合同約定和適用法律規(guī)定，在設計開始前，提供與設計、施工有關的地上、地下已有的建筑物、構筑物等現(xiàn)場障礙資料，并對其真實、準確、齊全和及時負責。因提供的資料不真實、不準確、不齊全、不及時造成的設計停工、返工和修改的，發(fā)包人按承包人額外增加的設計工作量賠償其損失。造成工程關鍵路徑延誤的，竣工日期相應順延。提供項目障礙資料的類別、內容、份數和時間安排，在專用條款中約定。
(3)承包人無法核實發(fā)包人所提供的項目基礎資料中的數據、條件和資料的，發(fā)包人有義務給予進一步確認。

(1)承包人與發(fā)包人(及其專利商)、第2項提供的與設計有關的現(xiàn)場障礙資料。對這些資料中的短缺、遺漏和不足，承包人在收到發(fā)包人提供的上述資料后15日內有義務向發(fā)包人提出進一步的補充要求。因承包人未能在上述時間內提出補充要求而發(fā)生的損失由承包人自行承擔。由此造成工程關鍵路徑延誤的，竣工日期不予順延。
(2)承包人有義務按照發(fā)包人提供的項目基礎資料、現(xiàn)場障礙資料和行政法規(guī)規(guī)定的設計深度開展設計。并對其設計的工藝技術或建筑藝術造型，及工程的安全、環(huán)境保護、職業(yè)健康的標準，設備材料的質量、工程質量和完成時間負責。因承包人設計的原因，造成的費用增加、竣工日期延誤，由承包人承擔。
、規(guī)范
(1)、規(guī)范，適用于發(fā)包人按單項工程接收或(和)整個工程接收。
(2)在合同實施過程中國家頒布了新的標準或規(guī)范時，承包人有義務向發(fā)包人提交有關新標準、新規(guī)范的建議書。對其中的強制性標準、規(guī)范，皆須遵守，并作為變更處理。對于非強制性及推薦性的標準、規(guī)范，發(fā)包人可決定采用或不采用，決定采用時，作為變更處理。
(3)依據適用法規(guī)和合同約定的標準、規(guī)范所完成的設計圖紙、設計文件中的技術數據和技術條件，是永久性工程的設備、材料、部件采購質量、施工質
量及竣工試驗質量的依據。
。由承包人指導竣工后試驗和試運行考核試驗，并編制操作維修手冊的，責令其專利商或發(fā)包人的其他承包人向承包人提供操作指南及分析手冊，并對其資料的真實、準確、齊全和及時負責，除非專用條款另有約定。發(fā)包人提交操作指南、分析手冊，及承包人提交操作維修手冊的份數、提交期限，在專用條款中約定。
。在專用條款中約定相關設計階段的設計文件、資料和圖紙?zhí)峤坏姆輸岛蜁r間。
，自費趕上。因承包人原因，造成設計文件中的遺漏、錯誤、缺陷和不足，自費修復。使設計進度延誤時，自費采取措施趕上。

。本工程的設計階段、設計階段審查會議的時間安排，在專用條款約定。審查會議和發(fā)包人上級單位及政府有關部門參加審查會議的費用，由發(fā)包人承擔。
，向發(fā)包人提交相關設計審查階段的設計文件，并符合行政法規(guī)對相關設計階段的設計文件、圖紙和資料的深度規(guī)定。承包人有義務自費參加發(fā)包人組織的設計審查會議、向審查者介紹、解答、解釋，并自費提供審查過程中需提供的補充資料。
。承包人有義務按相關審查階段批準的文件和紀要，并依據合同約定及相關設計法規(guī)的規(guī)定，對相關設計進行修改、補充和完善。
，向發(fā)包人提交相關設計審查階段的完整設計文件、圖紙和資料，致使相關設計審查階段的會議無法進行或無法按期進行，造成的竣工日期延誤、窩工損失，或發(fā)包人組織會議增加的費用，由承包人承擔。
，對相關設計階段的設計文件、圖紙和資料提出建議、審查和確認，發(fā)包人的任何建議、審查和確認，并不能減輕或免除承包人的任何合同責任和合同義務。

發(fā)包人委托承包人對發(fā)包人的操作維修人員的培訓，另行簽訂培訓委托合同，作為本合同的附件。

本合同涉及到一方、或雙方(含一方或雙方相關的專利商、獨立建筑師)的技術專利、建筑藝術造型、專有技術、著作權等知識產權的，簽訂有關知識產權及保密協(xié)議，作為本合同的附件。
第6條免責條件
，甲、乙雙方互不承擔責任。
“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”，包括但不限于以下幾種情形：
(1)自然災害：如臺風、洪水、冰雹等。
(2)政府行為(國家政策調整)：如征收、征用等。
(3)社會異常事件：如罷工、騷亂等。
第7條本合同未盡事宜，經發(fā)包方、承包方雙方協(xié)商一致，可訂立補充條款。補充條款及附件均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
本合同______式______份，承包方執(zhí)______份，發(fā)包方執(zhí)______份，____________執(zhí)______份。
第8條爭議解決
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商或申請調解。協(xié)商或調解解決不成的，依法向原告所在地的人民法院提起訴訟。






第 30 頁 共 30 頁