【文章內(nèi)容簡介】 和責任，除按專用合同條款約定向監(jiān)理人支付違約金外，還應繼續(xù)履行合同約定的義務和責任。第四十一條委托人未按合同條款第三十二條、第三十三條、第三十四條約定支付監(jiān)理服務酬金，除按專用合同條款約定向監(jiān)理人支付逾期付款違約金外，還應繼續(xù)履行合同約定的支付義務。第四十二條監(jiān)理人未履行合同條款第二十一條、第二十三條、第二十四條、第二十五條、第二十七條、第二十八條、第二十九條、第三十條、第三十一條約定的義務和責任，除按專用合同條款約定向委托人支付違約金外，還應繼續(xù)履行合同約定的義務和責任。爭議的解決第四十三條本合同發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由工程項目主管部門或合同爭議調(diào)解機構調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解未果時，經(jīng)當事人雙方同意可由仲裁機構仲裁；或向人民法院起訴。爭議調(diào)解機構、仲裁機構在專用合同條款中約定。第四十四條在爭議協(xié)商、調(diào)解、仲裁或起訴過程中，雙方仍應繼續(xù)履行本合同約定的責任和義務。其他第四十五條委托人可以對監(jiān)理人提出并落實的`合理化建議給予獎勵。獎勵辦法在專用合同條款中約定。第二部分 專用合同條款監(jiān)理依據(jù)第三條本合同的監(jiān)理依據(jù)為：_____________________。委托人的權利第七條五、當監(jiān)理人發(fā)生下列違約情形時，委托人有權解除合同：1．__________________________________________；2．__________________________________________；3．__________________________________________。監(jiān)理人的權利第八條八、當委托人發(fā)生下列違約情形時，監(jiān)理人有權解除合同：1．__________________________________________；2．__________________________________________；3．__________________________________________。九、委托人賦予監(jiān)理人的其他權利：1．簽發(fā)工程移交證書（若不授予則刪除此款；若授予應約定監(jiān)理人的具體權限）；2．簽發(fā)保修責任終止證書（若不授予則刪除此款；若授予應約定監(jiān)理人的具體權限）；3．__________________________________________。委托人的義務第十條委托人向監(jiān)理機構免費提供的資料為序號名稱單位數(shù)量提供時間交還時間管理要求備注1生活、辦公用房……2辦公設施、設備……3檢驗、測試設備……4交通工具……5通訊設施6其他（水、電等）第十一條委托人對監(jiān)理機構書面提交并要求作出決定的事宜作出書面決定并送達的時限：一般文件__________天；緊急事項_______________天；變更文件_______________天。第十三條委托人無償向監(jiān)理機構提供的工作、生活條件為：監(jiān)理人的義務第二十條 監(jiān)理服務內(nèi)容：（參照附件，由雙方協(xié)商確定）。第二十一條監(jiān)理人應當在本合同生效后_______天內(nèi)組建監(jiān)理機構，并進駐現(xiàn)場。第二十七條需旁站監(jiān)理的工程重要部位是：_____________________。需旁站監(jiān)理的關鍵工序是：_____________________。第三十條委托人委托監(jiān)理人主持的分部工程驗收：______________。第三十一條在本合同終止后________天內(nèi)，未征得委托人同意，不得泄露與本合同業(yè)務有關的技術、商務等秘密。監(jiān)理服務酬金第三十二條監(jiān)理正常服務酬金支付方法：一、支付時間為：_____________________。二、支付方式為：_____________________。第三十三條監(jiān)理附加服務酬金的計取與支付方法：一、計取方法為：_____________________。二、支付方式為：_____________________。三、支付時間為：_____________________。違約責任第四十條委托人違約，應支付給監(jiān)理人違約金。違約金：_____________________。第四十一條因委托人延期支付監(jiān)理服務酬金而向監(jiān)理人支付逾期付款違約金的計算辦法：______________。第四十二條監(jiān)理人違約，應支付給委托人違約金。違約金：_____________________。爭議的解決第四十三條爭議調(diào)解、仲裁機構：一、爭議調(diào)解機構為：_____________________。二、仲裁機構為：_________________________。其他第四十五條委托人對監(jiān)理人提出并落實的合理化建議的獎勵辦法為：_______________。第三部分附件本合同監(jiān)理服務內(nèi)容：（具體內(nèi)容由雙方協(xié)商確定）（一）設計方面1．核查并簽發(fā)施工圖，發(fā)現(xiàn)問題向委托人反映，重大問題向委托人做專題報告。2．主持或與委托人聯(lián)合主持設計技術交底會議，編寫會議紀要。3．協(xié)助委托人會同設計人對重大技術問題和優(yōu)化設計進行專題討論。4．審核承包人對施工圖的意見和建議，協(xié)助委托人會同設計人進行研究。5．其他相關業(yè)務。（二）采購方面1．協(xié)助委托人進行采購招標。2．協(xié)助委托人對進場的永久工程設備進行質量檢驗與到貨驗收。3．其他相關業(yè)務。（三）施工方面1．協(xié)助委托人進行工程施工招標和簽訂工程施工合同。2．全面管理工程施工合同，審查承包人選擇的分包單位，并報委托人批準。3．督促委托人按工程施工合同的約定，落實必須提供的施工條件；檢查承包人的開工準備工作。4．審核按工程施工合同文件約定應由承包人提交的設計文件。5．審查承包人提交的施工組織設計、施工進度計劃、施工措施計劃；審核工藝試驗成果等。6．進度控制。協(xié)助委托人編制控制性總進度計劃，審批承包人編制的進度計劃；檢查實施情況，督促承包人采取措施，實現(xiàn)合同工期目標。當實施進度發(fā)生較大偏差時，要求承包人調(diào)整進度計劃；向委托人提出調(diào)整控制性進度計劃的建議意見。7．施工質量控制。審查承包人的質量保證體系和措施；審查承包人的實驗室條件；依據(jù)工程施工合同文件、設計文件、技術標準，對施工全過程進行檢查，對重要部位、關鍵工序進行旁站監(jiān)理；按照有關規(guī)定，對承包人進場的工程設備、建筑材料、建筑構配件、中間產(chǎn)品進行跟蹤檢測和平行檢測，復核承包人自評的工程質量等級；審核承包人提出的工程質量缺陷處理方案，參與調(diào)查質量事故。8．資金控制。協(xié)助委托人編制付款計劃；審查承包人提交的資金流計劃；核定承包人完成的工程量，審核承包人提交的支付申請，簽發(fā)付款憑證；受理索賠申請，提出處理建議意見；處理工程變更。9．施工安全控制。審查承包人提出的安全技術措施、專項施工方案，并檢查實施情況；檢查防洪度汛措施落實情況；參與安全事故調(diào)查。10．協(xié)調(diào)施工合同各方之間的關系。11．按有關規(guī)定參加工程驗收，負責完成監(jiān)理資料的匯總、整理，協(xié)助委托人檢查承包人的合同執(zhí)行情況；做好驗收的各項準備工作或者配合工作，提供工程監(jiān)理資料，提交監(jiān)理工作報告。12．檔案管理。做好施工現(xiàn)場的監(jiān)理記錄與信息反饋，做好監(jiān)理文檔管理工作，合同期限屆滿時按照檔案管理要求整理、歸檔并移交委托人。13．監(jiān)督承包人執(zhí)行保修期工作計劃，檢查和驗收尾工項目，對已移交工程中出現(xiàn)的質量缺陷等調(diào)查原因并提出處理意見。14．按照委托人簽訂的工程保險合同，做好施工現(xiàn)場工程保險合同的管理。協(xié)助委托人向保險公司及時提供一切必要的材料和證據(jù)。15．其他相關工作水利工程施工監(jiān)理合同7發(fā)包人：______ 合同編號：_________監(jiān)理人：______ 簽定地點：_________簽定時間：____年____月____日依據(jù)《中華人民共和國合同法》，__________(以下簡稱發(fā)包人)與__________(以下簡稱監(jiān)理人)，就本項工程建設有關事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一、發(fā)包人委托監(jiān)理人按本建設監(jiān)理合同要求進行項目的建設監(jiān)理。(一)工程概況：：__________________________：__________________________：_______________________：靜態(tài)：______________________動態(tài)：______________________：_________________________(二)監(jiān)理范圍：按照專用合同條款中約定的范圍承擔監(jiān)理業(yè)務。(三)監(jiān)理內(nèi)容：按照專用合同條款中約定的`內(nèi)容承擔監(jiān)理業(yè)務。(四)工程建設監(jiān)理的期限自___年___月___日至___年___月___日。(五)建設監(jiān)理報酬為(大寫)______元，由發(fā)包人按本專用合同條款約定的方式、時間向監(jiān)理人結算支付。二、建設監(jiān)理合同的組成文件及解釋順序。(一)監(jiān)理委托函或中標函。(二)監(jiān)理合同書。(三)監(jiān)理實施過程中雙方共同簽署的補充文件。(四)專用合同條款。(五)通用合同條款。(六)監(jiān)理招標書(或委托書)。(七)監(jiān)理投標書(或監(jiān)理大綱)。上列合同文件為一整體，代替了本合同書簽署前雙方簽署的所有的協(xié)議、會談記錄以及有關相互承諾的一切文件。三、本合同書經(jīng)雙方法定代表人或其委托代理人簽字(蓋章)并加蓋本單位公章后生效。四、本合同書正本一式兩份，具有同等法律效力，由雙方各執(zhí)一份。副本___份，各執(zhí)___份。發(fā)包人：_______(蓋章) 監(jiān)理人：_______(蓋章)法定代表人：_____(簽章) 法定代表人：_____(簽章)委托代理人：_____(簽章) 委托代理人：_____(簽章)郵編：________ 郵編：________電話：________ 電話：________傳真：________ 傳真：________開戶銀行：______ 開戶銀行：______賬號：________ 賬號：________水利工程施工監(jiān)理合同8依據(jù)《中華人民共和國合同法》，__________(以下簡稱發(fā)包人)與__________(以下簡稱監(jiān)理人)，就本項工程建設有關事項，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。一、發(fā)包人委托監(jiān)理人按本建設監(jiān)理合同要求進行項目的建設監(jiān)理。(一)工程概況：：__________________________：__________________________：_______________________：靜態(tài)：______________________；動態(tài)：______________________：_________________________(二)監(jiān)理范圍：按照專用合同條款中約定的范圍承擔監(jiān)理業(yè)務。(三)監(jiān)理內(nèi)容：按照專用合同條款中約定的內(nèi)容承擔監(jiān)理業(yè)務。(四)工程建設監(jiān)理的期限自___年___月___日至___年___月___日。(五)建設監(jiān)理報酬為(大寫)______元，由發(fā)包人按本專用合同條款約定的方式、時間向監(jiān)理人結算支付。二、建設監(jiān)理合同的39。組成文件及解釋順序。(一)監(jiān)理委托函或中標函。(二)監(jiān)理合同書。(三)監(jiān)理實施過程中雙方共同簽署的補充文件。(四)專用合同條款。(五)通用合同條款。(六)監(jiān)理招標書(或委托書)。(七)監(jiān)理投標書(或監(jiān)理大