大型土石方工程施工合同(編輯修改稿)
2024-10-08 23:09 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 行車手續(xù)，聽從甲方的安排、調(diào)配按甲方指令執(zhí)行。服從甲方的統(tǒng)一管理，做文明施工（乙方車輛拒絕冒險及甲方錯誤安排）、乙方必須教育好司機(jī)，服從甲方的合理安排，服從當(dāng)?shù)氐拿窆攘?xí)慣，要遵紀(jì)守法，配合甲方完成全部運(yùn)輸任務(wù)。因乙方及乙方司機(jī)原因造成人員傷亡和事故，由乙方承擔(dān)，與甲方無關(guān)。如遇雨雪天氣及自然災(zāi)害，不能正常施工，不屬甲方違約。乙方車輛進(jìn)入甲方施工場地，2周內(nèi)不能給予乙方施工，屬甲方違約；乙方有權(quán)將車輛調(diào)離施工場地；往返車輛費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在施工建設(shè)中積極配合乙方協(xié)調(diào)各項(xiàng)有關(guān)事宜，負(fù)責(zé)辦理相關(guān)必要的手續(xù)，若因此而引起乙方停工，由甲方承擔(dān)責(zé)任，并賠償乙方所造成的經(jīng)濟(jì)損失。甲方施工場地及周邊關(guān)系由甲方協(xié)調(diào)，若因此引起的糾紛，耽誤乙方正常施工，甲方應(yīng)賠償乙方的損失，3天以后，每天每車賠償人民幣500元。本合同期為1年，出現(xiàn)耽誤工期，造成甲方損失，由乙方負(fù)責(zé)。第三篇：土石方工程施工合同土石方工程施工合同甲方:(發(fā)包方)_______________________ 乙方:(承包方)_______________________ 根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,確保工程任務(wù)的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條工程概況(一)工程名稱: _______________________________(二)工程地點(diǎn)：______________________________(三)工程范圍: _______________________________(四)承包方式:包工(五)本合同土石方工程量為______________立方米。(六)工程總造價:經(jīng)雙方確定在項(xiàng)目范圍內(nèi)按本合同工程范圍實(shí)施綜合包干單價_____結(jié)算。第二條工程期限項(xiàng)目進(jìn)場時甲、乙雙方另行協(xié)商若發(fā)生了不可預(yù)見或不可抗力時,工期順延。第三條工程價款結(jié)算甲方按日進(jìn)度過數(shù)為準(zhǔn)支付乙方工程款,如因甲方未及時支付工程款造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān)。第四條雙方責(zé)任(一)甲方責(zé)任一、乙方進(jìn)場隨工后如因甲方原因造成乙方誤工、停工,則由甲方承擔(dān)責(zé)任。(二)乙方責(zé)任乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和地質(zhì)物查資料編制施工方案,并經(jīng)甲方意后施工。乙方應(yīng)按照編制的施工方案嚴(yán)格組織施工。乙方應(yīng)制定安全措施,加強(qiáng)對現(xiàn)場施工人員的安全教育,施工過程中發(fā)生事故由乙方負(fù)擔(dān)。乙方應(yīng)合理組織施工和機(jī)械車輛調(diào)配,保證工程按期完成。如由于乙方原因 造成工程延誤,每延誤一天賠償甲方總工程價款萬分之五。乙方應(yīng)服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。第五條解決合同糾紛方式: 、乙雙方協(xié)商處理。,但凡因本合同引起的訴訟由甲方所在地法院管轄。第六條附則（一）本合同自雙方蓋章簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。（二）本合同如有未盡事宜,雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份發(fā)包方:(章)承包方:(章)委托代理人:委托代理人: 電話:電話： 開戶銀行:中國工商銀行宿東支行開戶銀行: 帳號:621226***0帳號: 郵政編碼:234000郵政編碼: 簽約時間：****年**月**日簽約時間：****年**月**日第四篇：土石方工程施工合同甲方：（發(fā)包方）______________________________________________________乙方：（承包方）______________________________________________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定，為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保工程任務(wù)的全面完成，在自愿、平等、互利的原則下，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條工程概況（一）工程名稱：__________________________________________________（二）工
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1