土石方工程施工合同[格式](編輯修改稿)
2024-10-08 22:42 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 乙方：重慶 公司法定代表人： 法定代表人：代理人：地址：重慶市高新區(qū)科園一路 2號大西洋國際大廈36樓代理人：地址：二○○七年四月 日第二篇：土石方工程施工合同土石方工程施工合同甲方：乙方：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實的原則，甲乙雙方就相關(guān)事宜達成如下協(xié)議。一、工程名稱：二、工程地點：三、工程內(nèi)容：土方運輸四、工程量：萬立方米內(nèi)（以實際完成量為準）五、進場日期：按甲方通知書為準2014年月日至日。六、運距及核算單價：公里至公里元；公里至公里元；公里至公里元；公里至公里元。七、工期要求：個太陽日。如遇特殊情況另行協(xié)調(diào)。八、甲方對乙方的要求：車平箱18方左右，馬力不能小于290，且手續(xù)齊全。（沒有手續(xù)的車根據(jù)工地用車情況另行協(xié)商）。車只要進入甲方指定工地，乙方車輛所有的安全都有甲方負責，乙方需積極配合與協(xié)助管理。九、工程結(jié)算方式：以乙方每天實際交運輸票為準上午十點匯總，下午七點結(jié)算匯總。十、甲乙雙方責任：甲方負責施工工地，道路正常施工，辦理施工的全部手續(xù)，確保車輛正常通行。乙方唯車輛符合甲方要求的行車手續(xù)，聽從甲方的安排、調(diào)配按甲方指令執(zhí)行。服從甲方的統(tǒng)一管理，做文明施工（乙方車輛拒絕冒險及甲方錯誤安排）、乙方必須教育好司機，服從甲方的合理安排，服從當?shù)氐拿窆攘晳T，要遵紀守法，配合甲方完成全部運輸任務。因乙方及乙方司機原因造成人員傷亡和事故，由乙方承擔，與甲方無關(guān)。如遇雨雪天氣及自然災害，不能正常施工，不屬甲方違約。乙方車輛進入甲方施工場地，2周內(nèi)不能給予乙方施工，屬甲方違約；乙方有權(quán)將車輛調(diào)離施工場地；往返車輛費用由甲方負責。甲方應在施工建設(shè)中積極配合乙方協(xié)調(diào)各項有關(guān)事宜，負責辦理相關(guān)必要的手續(xù)，若因此而引起乙方停工，由甲方承擔責任，并賠償乙方所造成的經(jīng)濟損失。甲方施工場地及周邊關(guān)系由甲方協(xié)調(diào)，若因此引起的糾紛，耽誤乙方正常施工，甲方應賠償乙方的損失，3天以后，每天每車賠償人民幣500元。本合同期為1年，出現(xiàn)耽誤工期，造成甲方損失，由乙方負責。第三篇：土石方工程施工合同土石方工程施工合同甲方:(發(fā)包方)_______________________ 乙方:(承包方)_______________________ 根據(jù)《中華人民共和國合同法》和相關(guān)法律法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在工程承包中的權(quán)利、義務和責任,確保工程任務的全面完成,在自愿、平等、互利的原則下,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意簽訂本合同。第一條工程概況(一)工程名稱: _______________________________(二)工程地點：______________________________(三)工程范圍: _______________________________(四)承包方式:包工(五)本合同土石方工程量為______________立方米。(六)工程總造價:經(jīng)雙方確定在項目范圍內(nèi)按本合同工程范圍實施綜合包干單價_____結(jié)算。第二條工程期限項目進場時甲、乙雙方另行協(xié)商若發(fā)生了不可預見或不可抗力時,工期順延。第三條工程價款結(jié)算甲方按日進度過數(shù)為準支付乙方工程款,如因甲方未及時支付工程款造成的工期延誤,責任由甲方承擔。第四條雙方責任(一)甲方責任一、乙方進場隨工后如因甲方原因造成乙方誤工、停工,則由甲方承擔責任。(二)乙方責任乙方根據(jù)甲方提供的施工圖紙和地質(zhì)物查資料編制施工方案,并經(jīng)甲方意后施工。乙方應按照編制的施工方案嚴格組織施工。乙方應制定安全措施,加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育,施工過程中發(fā)生事故由乙方負擔。乙方應合理組織施工和機械車輛調(diào)配,保證工程按期完成。如由于乙方原因 造成工程延誤,每延誤一天賠償甲方總工程價款萬分之五。乙方應服從甲方工地代表的統(tǒng)一指揮。第五條解決合同糾紛方式: 、乙雙方協(xié)商處理。,但凡因本合同引起的訴訟由甲方所在地法院管轄。第六條附則（一）本合同自雙方蓋章簽字后生效,合同履行完畢后自行無效。（二）本合同如有未盡事宜,雙方可以根據(jù)具體情況議定附加條款,以便共同遵守。(三)本合同正本甲、乙雙方各執(zhí)一份發(fā)包方:(章)承包方:(章)委托代理人:委托代理人: 電話:電話： 開戶銀行:中國工商銀行宿東支行開戶銀行: 帳號:621226***0帳號: 郵政
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1