20xx年工程承包合同協(xié)議書高新(7篇)(編輯修改稿)
2025-08-16 22:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 應(yīng)提前三天書面通知對方。十、違約責(zé)任因承包人施工質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失或工程事故時，承包人除應(yīng)負(fù)法律責(zé)任和免收直接受損失部分的勘察費外，應(yīng)根據(jù)實際損失向發(fā)包人支付賠償金。一方違約時，除前面條款另有約定外，違約方支付違約金萬元。本合同未盡事宜，經(jīng)發(fā)包人與勘察人協(xié)商一致，簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的按下列第種方式解決：(一)提交仲裁委員會仲裁。(二)依法向人民法院起訴。本合同以雙方簽字蓋章后生效，一式貳份，發(fā)包人與承包人各執(zhí)壹份。合同訂立時間：________年____月____日合同訂立地點：____________________本合同共_頁發(fā)包人：(蓋章)法定代表人：委托代理人：(簽字)承包人：(簽字)聯(lián)系方式：開戶銀行：銀行賬號：工程承包合同協(xié)議書高新篇三甲方：乙方：甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商，達成如下房屋拆除工程承包協(xié)議：一、甲方將位于 房屋拆除工程發(fā)包給乙方施工。二、拆除工程范圍： (具體見甲方提供的圖紙)。三、房屋拆除工程承包費：房屋拆除所得的鋼材、磚塊等材料歸乙方所有，甲方不需要另行支付承包費給乙方。四、承包保證金：乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議之日繳納20萬元工程承包保證金給甲方，甲方應(yīng)在房屋拆除工程順利完工并經(jīng)驗收合格之日不計利息返還給乙方。五、工程施工期： 自 年 月 日至 年 月 日六、甲方責(zé)任：應(yīng)協(xié)調(diào)好工程的斷水、斷電工作。及時處理來自外部的干擾、阻撓房屋拆除施工人和事。七、乙方責(zé)任：做好施工前的準(zhǔn)備工作，將需要拆除的房屋四周搭建手架及防護網(wǎng)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)和建筑拆除工程施工安全技術(shù)規(guī)范進行施工。對施工過程中所造成的工傷事故及第三人人身及財產(chǎn)損失事故承擔(dān)全部賠償責(zé)任及其他法律責(zé)任。按時完成房屋拆除、廢土廢渣清理清運。八、違約責(zé)任：如因乙方原因，未能按本合同第五條規(guī)定的時間完成房屋拆除及廢土、廢渣清運，則應(yīng)每逾期一天支付違約 元給甲方，甲方可以從保證金中予以扣除。逾期超過 天，甲方可以解除本合同并沒收全部承包保證金(未搬遷和未簽合同戶不含合同內(nèi))。如下雨或其它不可抗拒的原因，拆遷時間可順延。九、本合同所產(chǎn)生的糾紛，由工程所在的法院管轄。十、本
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1