耐磨砂漿泵買賣合同抗裂砂漿購銷合同(三篇)(編輯修改稿)
2025-08-15 00:40 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 __月______日________年_______月______日耐磨砂漿泵買賣合同 抗裂砂漿購銷合同篇二賣方：(乙方)買方：(甲方) 根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達成如下一致條款，以資共同信守。一、增加項目總價：合同增加項目為坐墊60張。窗簾6個。臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 )。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收)注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費、制作費、安裝費、運輸費。二、付款日期及結(jié)算方式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當面交付現(xiàn)金。(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。三、 交貨方式、期限。 。、安裝地點：________________________________________四、違約責任(1)違約責任、制作比例應向甲方償總價值____%的違約金。，每逾期1天，應向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。 坐墊 臺布 應賠償乙方的運輸費用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費用。4. 甲方逾期付款，每延誤一天甲方應向乙方支付本合同總價值____%的違約金。五、因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。七、本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。八、 其他約定本合同的未盡事宜，雙方另定補充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應。補充條款甲方： 乙方：傳真： 傳真：電話： 電話：耐磨砂漿泵買賣合同 抗裂砂漿購銷合同篇三甲方(銷售方)：______________乙方(購買方)：___________
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1