安裝工程合同稅率(17篇)(編輯修改稿)
2025-08-14 03:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、《工程合同》及相關資料設計標準和要求，由驗收小組共同檢驗，并簽署驗收文件。如工程未經(jīng)驗收甲方就單方使用，即視為工程質(zhì)量合格和甲方驗收合格。第六條工程保修:工程保修期為半年，自工程驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)如出現(xiàn)施工質(zhì)量問題，由乙方免費保修，若因甲方操作不當或其它不可抗力因素造成損壞的(除乙方施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量外)，乙方可以收取維修費和材料費。第七條工程付款:自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付總工程款，即元工程施工完畢，驗收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元。剩余5%作為質(zhì)保金，即元，一年內(nèi)付清。注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號。第八條工程變更：合同簽訂后，乙方向甲方提出開工申請，甲方同意后，出具工程開工通知單。乙方按通知日期進場施工，開始計算施工工期。工程、工期變更：(1)甲方未及時付款，施工工期順延。從應付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責任歸甲方。(2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的責任(第四條)，造成施工工期延誤，施工工程順延，責任歸甲方。(3)因政府行為、相鄰關系、下雨、下雪、大風等不可抗力因素，影響施工以及造成停工的，因此導致的工期延誤，乙方?jīng)]有責任，工期應順延。如甲方提出合同外的工程要求、改變設計要求、改變合同相關內(nèi)容、設備位置等，應當作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時，以上新要求所導致的以下情況，由甲方負責，并及時支付乙方相關費用：(1)施工工期順延。(2)根據(jù)設備、材料和工程量增加，相應要增加的工程款。第八條違約責任:乙方因違反本合同相關條款，而沒有按時竣工，逾期一天按工程造價的，向甲方支付違約金。甲方因違反本合同相關條款或不按時付款，逾期一天按工程總造價的，向乙方支付違約金。如甲方未及時支付工程款，拖延三日以上，乙方有權停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔。一方擅自解除合同，應按沒有履行部分工程造價的第九條商業(yè)秘密:設計圖紙、場所結(jié)構(gòu)、設計方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報價為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。第十一條補充條款:第十二條爭議解決：如雙方發(fā)生爭議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。
畢業(yè)設計相關推薦
鄂ICP備17016276號-1