【文章內容簡介】 定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方。定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。、圖紙等。第五條價款或酬金 價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。第六條驗收標準和方法、圖紙和樣品作為驗收標準。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。第七條交貨的時間和地點(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。第八條包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款。不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任。經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理。少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元。(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。第十三條定作方的違約責任一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分。如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。第十四條不可抗力 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。第十五條糾紛的處理 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成按項處理：。 本合同自________年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。合同副本一式____份，交__(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。 定作方：____ 代表人：________ ________年____月____日 承攬方：____ 代表人：________ ________年____月____日返 委托加工協(xié)議書標準版 委托加工合同篇四甲方：乙方：因乙方現(xiàn)正在為甲方提供服務和履行職務，已經(或將要)知悉甲方的商業(yè)秘密。為了明確乙方的保密義務，有效保護甲方的商業(yè)秘密，防止該商業(yè)秘密被公開披露或以任何形式泄露，甲、乙雙方本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則簽訂本保密協(xié)議。風險提示： 用人單位有權采取措施保護商業(yè)秘密，但在訂立保密協(xié)議時應注意不能侵犯勞動者的合法權利——勞動者有擇業(yè)的自由，但在行使權利時同樣不得損害用人單位的商業(yè)秘密。保密協(xié)議跟其它協(xié)議一樣，首先必須遵循公平、平等原則，才具有法律效力，否則該協(xié)議無效。第一條 秘密信息本協(xié)議所稱秘密信息包括：技術信息、專有技術、經營信息和甲方公司中列為絕密、機級的各項文件。乙方對此商業(yè)秘密承擔保密義務。本協(xié)議之簽訂可認為甲方已對公司的商業(yè)秘密采取了合理的保密措施。技術信息指甲方擁有或獲得的有關生產和產品銷售的計算方案、制造方法、工藝流程、計算機軟件、數據庫、實驗結果、技術數據、圖紙、樣品、樣機、模型、模具、說明書、操作手冊、技術文檔、設計商業(yè)秘密的業(yè)務函電等一切有關的信息。第二條 對秘密信息的保密乙方承諾，嚴格保守自己在為甲方工作期間所獲得有關甲方及甲方項目的一切秘密信息。乙方保證除非為了甲方項目的工作需要交流此種秘密信息外，未經甲方事先書面許可，不以任何方式，無論口頭、書面，還是磁盤、通信網絡等介質向任何其他方，包括個人、公司、商社、其他經濟組織等泄露秘密信息。第三條保密期限風險提示： 很多企業(yè)通常約定保密期限為任職期間及離職后2至3年，這樣的約定會給員工造成誤解——即離職后過了2至3 年后，可公開或使用商業(yè)秘密了，這樣的約定是不可取的。因此，企業(yè)應區(qū)別約定，對商業(yè)秘密的保密期限應約定保密期限做為“直至該保密信息通過正常途徑進入公知領域”為止，而不做具體的年限約定。對于一般的保密信息宜約定2年或3年保密期限。聘用合同期內即解除聘用合同后的年內。第四條保密費的數額及支付方式甲方對乙方的技術成果給予的獎勵，獎金中含有保密費，其獎金和保密費的數額，視技術成果的作用及其創(chuàng)造的經濟效益而定。第五條 違約責任風險提示： 根據民法典規(guī)定，除了員工違反培訓服務期約定或違反競業(yè)限制義務兩種情形之外，企業(yè)不得與員工約定由員工承擔違約金的條款。因此，保密協(xié)議中不得約定員工泄露企業(yè)商業(yè)秘密時應當支付違約金，只能要求員工賠償由此給企業(yè)造成的損失。如果乙方違反本協(xié)議的規(guī)定，應賠償甲方全部損失。賠償范圍包括但不限于甲方的名譽損失、直接損失和可得利益的損失，以及調查費用和訴訟費用、律師費用。第六條 協(xié)議的生效與效力本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效。雙方就履行中產生的任何爭議，應通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方有權向人民法院提起訴訟。本協(xié)議一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方：年月日乙方：年月日委托加工協(xié)議書標準版 委托加工合同篇五甲方：地址：電話： 傳真：乙方：地址：電話：甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產食品系列事宜，在雙方平等合作的基礎上經友好協(xié)商達成共識，簽訂本委托生產合同書，雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。一、雙方承諾：甲方系獨立的法人單位，并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。乙方具備生產相關產品的合法資質，證書手續(xù)齊全真實，產品嚴格按照國家技術監(jiān)督部門備案的企業(yè)產品質量標準生產。產品質量以甲方和乙方共同確認的樣本質量為標準。乙方在產品加工過程中必須符合國家食品安全的相關法規(guī)，不得添加任何違禁添加劑，產品出廠前，必須經國家法定檢驗機構檢驗合格，并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質期內出現(xiàn)，如漲袋、漏氣或變質等情況，因質量問題造成的所有損失由乙方承擔，若甲方在產品沒有任何質量問題，出現(xiàn)滯銷情況，乙方不予退貨，由甲方自行處理。甲方全面銷售，乙方不得銷售該產品。二、委托生產品項、名稱、規(guī)格及價格乙方為生產單位：按照甲方需求，給甲方生產合格( )系列產品。甲方為委托單位，其商標( )為甲方所有。四、結算方式1,乙方應保持價格穩(wěn)定，如遇原材料價格調整導致甲方產品供貨價格波動，必須以書面形式提前15天通知甲方，雙方協(xié)商解決甲方款到乙方指定賬戶后經核實乙方再進行生產五、交貨日期乙方接到甲方訂單后十天內貨到甲方倉庫(因前期生產未調整過來有可能會出現(xiàn)延誤)，如果超過十天，從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災等不可抗力之特殊情況除外)。六、交貨地點甲方倉庫：聯(lián)系人：七、交貨數量乙方必須按照甲方的訂單品種、數量組織生產，數量控制在訂單數的正負10%內，訂單以傳真內容為準。如未按訂單生產，甲方有權拒收(如甲方條件過于苛刻，乙方有權拒絕生產，并進行協(xié)商解決)。八、合同有效期本合同有效期為 20xx 年 月 日至 年 月 日止。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，未盡事宜，雙方協(xié)商解決：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。九，其它事宜甲方： 乙 方：法人代表(簽章)： 法人代表(簽章)：簽約代表： 簽約代表：簽約日期： 簽約日期：委托加工協(xié)議書標準版 委托加工合同篇六委托方：(以下簡稱甲方)受托方：(以下簡稱乙方)甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮鞣制，為維護甲乙雙方的利益，經雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。第一條代加工內容甲方委托乙方加工生貂皮及生貉皮的鞣制，質量標準以甲方要求為準，價格雙方按照同期市場價格為標準。第二條 向乙方提供甲方生產授權委托手續(xù)。 乙方提供加工品的質量標準要求。 甲方有權對乙方的生產標準、產品質量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議，確認后驗收貨物。 甲乙雙方嚴守商業(yè)秘密。本合同所簽訂的上述加工品的商標及圖案文字為甲方所有，乙方不得為