【文章內(nèi)容簡介】 。到賬的工程款包括建設單位 以實物抵償?shù)墓こ炭?。工程竣工結算完成后，乙方應結清上交公司的管理費。工程的中標費、交易費、建管費、定額測定費，人身保險費等費用約合計 ‰由承包人承擔。(以實際繳納為準)乙方承擔應繳納國家規(guī)定的營業(yè)稅、費及個調(diào)稅等國家規(guī)定稅費，公司按實際發(fā)生額代扣代繳。因工程所發(fā)生的其他經(jīng)營、管理費用與開支均由乙方實際承擔。乙方不得個人直接從建設單位(業(yè)主)收取任何款項。每筆工程款項須經(jīng)公司。十一、工期、安全與保證金工程工期：按合同工期考核，履行率為100%。安全、杜絕重大安全、設備、火災、工傷死亡事故，重傷率控制在 ‰以內(nèi)。如該工程已向業(yè)主繳納了保證金，甲方不再收取該項目的保證金。 十二、承包人(含項目經(jīng)理)應達到的管理要求與責任計劃管理。編制施工總進度計劃和季、月、旬作業(yè)計劃，提出材料、設備、勞動力所需數(shù)量及進出場時間，并加強施工過程的中間控制和人、財、物的協(xié)調(diào)，確保工程形象進度。技術管理。建立項目工程的技術管理體系，編制施工方案，做好技術交底工作。認真貫徹各項技術規(guī)程規(guī)范，搞好施工現(xiàn)場的計量、標準化工作。質(zhì)量管理。按iso9000系列標準，建立各級質(zhì)量責任制，強化質(zhì)量管理。項目必須設臵質(zhì)監(jiān)員。認真做好施工記錄和隱蔽部位的驗收簽字記錄，保管好各種原始單據(jù)和資料，確保竣工工程檔案資料的完整準確。并必須通過市(或區(qū))檔案館驗收。安全管理。項目必須設臵安全員。監(jiān)理各級安全責任制，堅持安全教育和常規(guī)的安全檢查，做好安全防護工作，制止違章作業(yè)，防止工傷死亡事故和設備事故、火災事故的發(fā)生。如發(fā)生事故，一切經(jīng)濟責任均由項目部承擔。文明施工管理。按施工方案的總平面圖搭建各種臨時設施，做好施工前的準備工作。按照 有關要求搞好施工現(xiàn)場的標準化管理，爭創(chuàng)文明施工現(xiàn)場，自覺維護企業(yè)整體利益和形象。預決算管理。施工圖預算編制，負責辦理竣工決算。資金管理。承包人應及時準確第編制資金收支計劃，組織項目工程施工所需要資金負責收取工程款，嚴格控制支出，確保施工生產(chǎn)的正常進行(稅金由公司代扣代繳)。同時應遵守公司財務管理辦法。成本管理。編制施工預算制訂項目工程承包經(jīng)營目標，嚴格管理和控制項目工程成本，自覺遵守財經(jīng)紀律和財務制度，建立各種原材料耗用臺賬、人工工資臺賬、設備架料租用臺賬，努力降低消耗，提高成本降低率。對建設單位的承諾。承包人必須了解所承包工程項目的工程施工合同、補充條款、招投標文件及承諾等對建設單位所承諾的相關內(nèi)容，認真組織管理，對所承諾的條款認真履行和落實。十三、項目工程部管理人員工資項目工程部管理人員工資(含加班工資)按“項目工資”的通知確定，其標準為：(1)項目經(jīng)理： 元/月。(2)其他管理人員人均： 元/月。十四、利潤分配和虧損賠償工程完工決算后，財務結算已辦清，與建設單位的還款協(xié)議已簽定，工程決算送公司財務審計處審計，經(jīng)審計和考核后的工程利潤按以下程序分配：質(zhì)量、安全、工期未達到按有關規(guī)定扣減利潤。其余部分利潤由承包人負責自主分配。工程發(fā)生虧損，承包人對虧損負責全額賠償，風險抵押金沖抵虧損，沖抵不足部分由承包人在一年內(nèi)給予賠償。如承包人不能賠清，公司有權通過法律手段解決。十五、處罰工程發(fā)生以下情況，乙方在三年內(nèi)不得承包工程。工程發(fā)生虧損。發(fā)生重大質(zhì)量事故。發(fā)生重大安全事故。十六、其他條款如工程發(fā)生停工，雙方商定處理。承包人的財務成本、材料、設備、專業(yè)分部工程的分包、周轉(zhuǎn)架料、勞務分包等管理，均按公司有關管理辦法執(zhí)行。本項目承包合同條款如遇特殊情況公司董事長同意后可作適當調(diào)整或補充完善。十七、補充條款甲 方： 乙 方：代表人： 代表人：簽約日期： 簽約日期：項目承包合同書篇十甲方：乙方(土建班組)：經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商決定，甲方將 工程施工工資部分承包給乙方。為保質(zhì)、保量按期完成施工任務及明確雙方職責及義務現(xiàn)達成如下經(jīng)濟協(xié)議：一、施工地點：二、開工時間： 年 月 日交工時間： 年 月 日四、承包形式：甲方將 工程所有施工圖中土建部分工程(包括材料裝卸、腳手架搭設及拆除)以單包工方式承包給乙方。五、承包金額：以建筑面積計算，甲方以每平方米 元。 的價格承包給乙方。六、甲方職責：甲方為乙方提供該項目所需的材料及必備的施工工具，所有安全設施。甲方在給乙方提供好安全設施齊全的情況下，因乙方自己在施工當中不注意安全，所出現(xiàn)安全事故，甲方將不承擔任何法律責任。并一切損失及責任由乙方全權承擔與甲方無關。乙方無權追究甲方責任。甲方不得明示或暗示乙方違反安全管理的規(guī)定進行施工，因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?，由甲方承擔相應責任。甲方及時提供所需材料。如因甲方原因造成停工待料三天以上按施工現(xiàn)場人數(shù)給乙方支付生活費。甲方提供一切安全防護用具。(安全帽、安全帶)施工中所產(chǎn)生的一切建筑垃圾全部由乙方掃地出門，直至交工為止。七、乙方職責：乙方在施工過程中必須服從甲方的管理，如不服從管理所造成的一切后果及經(jīng)濟損失都由乙方承擔。甲方有權責令整改，直至清退出場。乙方負責各分部分項工程所需材料的核算，并向甲方提供材料供應計劃，甲方根據(jù)計劃保證材料定期供應，同時保證材料質(zhì)量。乙方在材料供應到位的情況下，要采取新技術、合理利用材料、減少浪費。乙方在整體施工過程中，必須保證工程質(zhì)量，達到合格標準及驗評標準。達不到以上標準，甲方將乙方處以工程總造價1%的罰款。乙方在保證工程質(zhì)量的同時，必須保證工期，工程進度必須按照甲方制定的進度計劃執(zhí)行，如工期延誤壹天，甲方將對乙方處以1000元罰款。乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，因乙方措施不力發(fā)生的事故造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔全部費用。乙方在施工當中應按規(guī)范操作，在施工中如出現(xiàn)安全事故，現(xiàn)場管理人員有權責令停工或清理出場，由此帶來的一切損失及責任由乙方自行負責，甲方概不承擔任何責任。在施工現(xiàn)場打架、斗毆，如發(fā)生一次給予每人罰款1000元，直至移交司法機關。為切實搞好安全生產(chǎn)的管理工作，消除事故隱患，甲方對乙方提出如下安全目標：(1).死亡事故率為零。(2).重大機械設備事故為零。(3).重大火災事故為零。(4).重大交通事故為零。(5).重大的刑事、治安案件發(fā)生率為零。(6).人身負傷事故小于3‰。(7).現(xiàn)場文明施工達到自治區(qū)文明工地標準。(8).乙方在施工過程中要認真貫徹執(zhí)行各項安全生產(chǎn)制度，認真落實安全目標。在施工中乙方不能以任何借口向甲方停工、罷工及提出無理要求，則甲方有權給予處罰，直至清退出場。并且以前所干活不予結帳。八、付款方式：九、其它甲、乙方雙方在履行本合同時，接受勞動保障監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查，如因本合同發(fā)生爭議，雙方均有權申請調(diào)解或仲栽，對仲載載決不服的，可向人民法院起訴。本合同末盡事宜，由雙方協(xié)商約定。十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持一份，經(jīng)雙方簽字后生效。甲方(簽名或蓋章)： 乙方 (簽名) ：法定代表人(簽字或蓋章)：年 月 日項目承包合同書篇十一甲方： 法定代表人： 住所地： 電話：乙方：身份證號碼：住址： 電話：甲乙雙方本著資源共享，互利互贏的原則，在平等自愿的基礎上，達成以下協(xié)議：本合同簽訂的基礎：甲方系經(jīng)過批準，具有工程建設施工資質(zhì)的施工企業(yè)。工程施工資質(zhì)為三級，按照國家規(guī)定承攬工程。乙方作為甲方x項目的名義項目經(jīng)理，實際為甲方工程項目部的承包人。甲方x項目施工設備由乙方自備。本協(xié)議基本內(nèi)容：第一條承包范圍及承包方式承包范圍：工程項目，乙方負責甲方承攬并負責的此項目全部類工程的施工。承包方式：按照固定比例上繳管理費，自主聘用工作人員、自籌資金、自主施工、自擔風險。第二條承包期限自 年 月 日至 年 月 日。第三條工程承攬不論甲方承攬的工程，還是乙方自己承攬的工程，對外均為甲方承攬的工程，由甲方與建設單位簽署相應的合同。第四條財務管理甲方為乙方獨立設立財務賬簿，獨立核算，但是對外結算與支付，必須經(jīng)過甲方財務統(tǒng)一辦理。甲方與建設單位簽署的《建設工程施工合同》應約定“本工程的所有工程款必須以轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入乙方(即施工方，也就本合同甲方)的賬戶，否則視為款項未付?！睂ν饨Y算：工程預付款、工程進度款和工程結算款均由甲方統(tǒng)一結算進入甲方為乙方設立的獨立帳戶。結算方式通過銀行票據(jù)的形式結算。未經(jīng)甲方書面授權，乙方不得單獨與建設單位結算工程款。對外支付：由甲方通過乙方的獨立帳戶，統(tǒng)一對外支付材料款、人員工資等各項費用。乙方申請用款時，必須要說明款項的用途，并憑甲方簽名的書面支付書方可支付，做到專款專用。乙方每月向甲方匯報一次工程進度及債務情況，甲方有權派人員到現(xiàn)場核對大宗建材和機械設備的購買和保管、使用、付款等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，同時，應對建設單位的工程進度款及工程款的結算進行履約跟蹤。或(，款項到達指定賬戶后甲方可以按照本協(xié)議約定的比列扣除管理費用。剩余部分甲方無權處分，乙方可以根據(jù)項目需求支配剩余款項，但必須做到專款專用。，乙方須按照項目總預算的%向甲方交納履約保證金。該保證金在項目完工驗收合格 日后，甲方一次性返還給乙方。第五條：乙方按照施工工程總造價的?%向甲方繳納管理費。管理費及履約保證金甲方可以按照比例在建設單位支付的工程進度款優(yōu)先扣除。第六條：工作人員招聘及工資方法：工程施工人員全部由乙方自行招聘，工作人員的工資由乙方自行承擔。乙方應保障工作人員工資及待遇的按時發(fā)放，不得拖欠。因拖欠工資造成的糾紛，由乙方自行承擔。違反上述約定，導致甲方支付工作人員工資，甲方除有權向乙方追償外，同時乙方應賠償甲方一倍的違約金。財務人員、技術人員：財務人員和技術人員由甲方委派，財務人員和技術人員的工資由乙方承擔，其工資標準不得低于甲方工作人員的工資標準。如果由乙方自行招聘技術人員，必須經(jīng)過甲方考核合格后方可聘用。第七條：保險辦理、安全管理與責任乙方必須加強安全管理，確保安全施工，遵守安全生產(chǎn)規(guī)則，不得強令作業(yè)，施工過程中發(fā)生的安全事故全部由乙方負責。甲方不定期對乙方進行安全檢查。在檢查過程中，乙方應積極配合甲方的檢查工作，同時接受并積極履行甲方提出的整改方案。乙方同時要為工作人員投保各項社會統(tǒng)籌保險，特別要投保工傷保險，同時乙方要為工作人員投保意外傷害商業(yè)險。工作人員產(chǎn)生的工傷，全部由乙方承擔，甲方有權從乙方帳戶中直接代為支付。第八條：項目部內(nèi)部管理材料采購：所有材料由乙方親自采購，或者由乙方書面授權方可有效。所有入賬之材料發(fā)票必須由乙方簽字方可入帳。工程施工管理①項目經(jīng)理：項目經(jīng)理由乙方擔任，所有與建設單位的工作聯(lián)系、簽證的簽署均由乙方負責。第九條施工設備工程施工設備全部由乙方自行籌備，設備的維護與保養(yǎng)由乙方承擔。第十條印章管理甲方應將所有材料采購合同以及勞務分包合同必須蓋有甲方印章，嚴格控制項目部印章的使用范圍。第十一條違約責任乙方施工過程中出現(xiàn)安全事故，乙方應當積極賠償，如果沒有盡快賠償，甲方有權從乙方帳戶中直接扣除，并給付受害人。如果一方?jīng)]有盡快賠付，乙方帳戶中的款項不足以支付，導致甲方承擔責任，甲方有權向乙方追償，同時有權要求乙方承擔甲方賠償額一倍的違約金。甲方積極支付應當支付給乙方的款項，但有權扣除各項稅費。甲方延期支付，每延期一日，支付應付款額萬分之二的滯納金。雙方均應誠實守信履行本協(xié)議，不得損害對方利益。如有損害，需賠償對方的損失，同時賠償損失數(shù)額一倍違約金。第十二條工程竣工后的管理乙方應將竣工的相關的資料報甲方備案，并將工程上所發(fā)生的債權債務情況以書面形式給予說明。甲方可派專人至現(xiàn)場向業(yè)主、監(jiān)理及其他相關人員了解情況，進行債權債務核查。第十三條協(xié)議終止本協(xié)議在下列情況下終止：協(xié)議期滿。雙方協(xié)議解除。第十四條通知條款所有的通知事項書面應送交對方，或寄往本合同首頁所列的居住地址。自通知以掛號、快遞或電傳方式發(fā)出的10日后，視為對方已收悉。任何一方變更地址的，應按上述方式通知對方，并在收到對方確認函后，地址變更方才生效。第十五條爭議解決甲、乙雙方在履行本合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商或通過調(diào)解解決。協(xié)商或調(diào)解不成，可以向甲方住所地人民法院起訴。在訴訟期間內(nèi)，本合同不涉及爭議的條款繼續(xù)有效。第十八條協(xié)議生效本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章生效。第十九條文本份數(shù)本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(簽章)：乙方(簽字)： 法定代表人(簽字)：丙方(簽章)： 法定代表人(簽字)：簽訂時間： 年 月 日簽訂地點：項目承包合同書篇十二發(fā)包人： 以下稱：甲方 承包人： 以下稱：乙方為了明確甲乙雙方在施工中的權利、義務和經(jīng)濟責任，按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，結合工程建設的實際情況甲乙雙方平等協(xié)商，達成一致意見，簽訂本合同，共同遵守。第一條 工程概況：一、 工程名稱:二、 建設單位：第二條 承包范圍：本工程招標文件、投標文件、施工圖紙、施工合同及工程變更確定的所有工程內(nèi)容。第三條 承包方式：包工包料包機械、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工、包自負盈虧。第四條 質(zhì)量標準：合格。第五條 合同工期：開工日期： 年 月 日竣工日期： 年 月 日第六條 合同價款：第七條 管理費交納與工程款支付：一、乙方上交甲方的管理費按雙方簽訂的協(xié)議書執(zhí)行。二、本工程所得稅、營業(yè)稅及附加由乙方承擔，甲方有權代扣代繳。乙方提供與工程總價款等額的材料發(fā)票和人工工資證明，其中材料發(fā)票金額不低于總額的80%，工人月工資額超過20xx元的，則工人個人所得稅由甲方代扣代繳。三、 本工程的勞保、工程保險、水利基金、合同鑒證備案、定額測定費、施工管理費及所有其它相關稅費由乙方自行交納，甲方有權視實際情況在工程款中予以扣除。