【文章內容簡介】 。第八條 質量標準雙方約定本項目質量標準 ：(1) 項目質量達到圖紙或技術資料的要求。(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求第九條 項目驗收和保修(1) 項目竣工后，承攬方應通知定作方驗收，定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的，視為定作方承認項目質量合格，已通過驗收。(2) 第十條 合同價款支付方式1. 承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：(1) 雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即 元。第十一條 違約責任1. 承攬方的違約責任(1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減合同價款。不同意利用的，重新制作。(2)無正當理由逾期交付定作物，應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款 3‰ 違約金。2. 定作方的違約責任(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金。(3)超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。第十二條 不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十三條 合同爭議的解決方式本合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條 其他約定事項： 。 第十五條 附則(1)本合同經雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同有同等效力。(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。定作方： 承攬方：代 表 人： 代 表 人：聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：年 月 日 年 月 日加工承攬合同糾紛篇六委托方： (以下簡稱甲方)加工方： (以下簡稱乙方)依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。一、加工方式甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。二、加工內容本合同所涉之加工內容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷 紅丹 防銹底漆一遍)。三、加工工期從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。 四、加工量、單價及總金額以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb5020520xx)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。本合同采用的定價方式結算。五、運輸方式：需方自提，運費自負。六、結算、付款及付款方式本合同簽訂后萬元為定金， / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。七、雙方責任 甲方責任甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算。市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結算。乙方責任乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃， 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。八、質量驗收甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。九、違約責任甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權對相關構件自行處理，且無需向甲方承擔任何責任。因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。 本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。十、保密責任任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。十一、其他約定本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。甲方：(蓋章) 乙方：年月日：加工承攬合同糾紛篇七定作方(甲方)：承攬方(乙方)：甲方委托乙方加工下列產品，經雙方協(xié)商，特訂立本合同： 簽訂時間： 20xx 年 4 月 日第三條、交(提)貨地點、時間： 簽訂合同后，20天內鋼架進場，總工期50天。第四條、提貨方式：由乙方負責。第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法：甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方，內在質量異議應在1個月內以書面方式提出，否則視為沒有異議。第六條、付款方式及期限：甲方應于本合同生效后，一天后向乙方預付預付款計： 30萬 元，主鋼架到場后3天內支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬，彩板安裝完畢后5天內支付余款，(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務時，合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。第七條、違約責任：乙方逾期提供加工成品，應賠償給甲方造成的直接經濟損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應承擔相應貨款每日1%的違約金。逾期拾日視為拒提(退貨)，應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當按漲價后價格執(zhí)行。雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應承擔賠償責任。如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。甲乙雙方在正式開始履行合同義務時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后，乙方開始履行合同義務。第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。單位名稱(章) 單位名稱(章)單位地址： 單位地址：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：年月日：加工承攬合同糾紛篇八定作方：承攬方：定作方因制作安裝 標識牌，發(fā)包給承攬方，有關事宜，經雙方協(xié)商一致，達成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。二、該工程具體位置位于 。主要要求和內容為：1) 制造的內容：“”。2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母。3) 漢字為3m(高)*(寬)。4) 字體白天及夜晚均為紅色。5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽。6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管。焊接部位應采取防銹措施。7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素。三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理。定作方對標識牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規(guī)格、材料相同的新2*2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。五、本合同相關定作方發(fā)布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。七、對于可能發(fā)生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發(fā)生意外與定作方無關。安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日加工承