【文章內(nèi)容簡介】 通知的驗(yàn)收日期即視為驗(yàn)收合格之日，作為支付合同價(jià)款的依據(jù)。，乙方應(yīng)在10天內(nèi)移交予甲方。驗(yàn)收合格之日即視為所有權(quán)及相關(guān)權(quán)利義務(wù)發(fā)生轉(zhuǎn)移。第十四條：違約及損害賠償責(zé)任，另一方可終止或解除本合約，一方應(yīng)給付另一方按工程總價(jià)10%計(jì)算之違約金。，除能證明是不可抗力或另一方之故意或重大過失除外 。、倒閉、破產(chǎn)或財(cái)務(wù)發(fā)生困難情事之虞，或一方顯無能力支付工程款。，或因其它原因致使合同但發(fā)生其它賠償事件，一方仍得依法向另一方求償。，甲方應(yīng)賠償乙方違約金15萬元。，甲方應(yīng)按每人100元/天對乙方承擔(dān)賠償金，并支付乙方因停工或延期而發(fā)生之費(fèi)用包括但不限于施工機(jī)具折舊費(fèi)、工地費(fèi)用及管理費(fèi)用等。甲方應(yīng)于通知停工之十日內(nèi)主動賠償乙方。、違約金、賠償金等，每遲延一天按照工程總價(jià)的百分之三支付違約金。第十五條：糾紛處理甲乙雙方如對本合約條款發(fā)生爭議，雙方應(yīng)平等協(xié)商，協(xié)商不成，由 人民法院管轄。第十六條：其它：本合同經(jīng)雙方蓋章后生效，自付清尾款后終止。：本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。，如果變更應(yīng)及時(shí)通知，否則按照合同約定地址投遞即視為送達(dá)。甲方：乙方：屋頂花園施工工藝 屋頂花園施工組織設(shè)計(jì)方案篇七甲方乙方簽訂時(shí)期 年 月 日甲方 法定代表人企業(yè)地址施工地址工商注冊機(jī)關(guān)乙方 居民身份證號出生日期 年 月 日家庭住址郵政編碼戶口所在地 省(市) 區(qū)(縣) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 村根據(jù)《中華人民共和國勞動法》和有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。一、勞動合同期限第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)( )有固定期限勞動合同本合同于 年 月 日生效，于 年 月日終止。其中試用期至 年 月 日止。( )以完成一定工作為期限的合同。本合同生效日期為 年 月 日。以乙方完成工作任務(wù)為合同終止時(shí)間。( )無固定期限勞動合同本合同于 年 月 日生效，于法定或約定的解除(終止)合同的條件出現(xiàn)時(shí)止。其中試用期至 年 月 日止。二、工作內(nèi)容和工作時(shí)間第二條 甲方招用乙方在 (項(xiàng)目名稱)工程 中擔(dān)任 崗位(工種)工作。乙方的崗位(工種)上崗證號碼為 。第三條 甲方安排乙方執(zhí)行下列第 種工作時(shí)間制度。( )執(zhí)行定時(shí)工作制(乙方每日工作8小時(shí)，每周工作40小時(shí))。( ) 執(zhí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制()。( ) 執(zhí)行不定時(shí)工作制(在保證完成甲方工作任務(wù)情況下，乙方自行安排工作和休息時(shí)間)。第四條 實(shí)行計(jì)時(shí)工資制的，甲方安排乙方加班，應(yīng)符合律、法規(guī)的規(guī)定。甲方安排乙方在日法定標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間以外延長工作時(shí)間的，應(yīng)支付不低于工資的150%的工資報(bào)酬。甲方安排乙方在休息日工作，又不能安排補(bǔ)休的，應(yīng)支付不低于工資20__的工資報(bào)酬。甲方安排乙方在法定節(jié)日工作的，應(yīng)支付不低于工資300%的工資報(bào)酬。三、勞動保護(hù)和勞動條件第五條 甲方應(yīng)當(dāng)在乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場當(dāng)天對乙方進(jìn)行入場三級安全教育，并組織對乙方學(xué)習(xí)成果的書面考試，考試結(jié)果甲方應(yīng)保存在施工現(xiàn)場備查，考試不合格的不得在現(xiàn)場施工。甲方應(yīng)當(dāng)對從事電氣焊、土建、水電設(shè)備安裝等特殊工種的乙方進(jìn)行崗前培訓(xùn)，乙方取得相應(yīng)的操作證書方可上崗。屋頂花園施工工藝 屋頂花園施工組織設(shè)計(jì)方案篇八甲方：乙方：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：一、在施工過程中所有的水電路三通，由甲方負(fù)責(zé)二、在施工中安全質(zhì)量第一，現(xiàn)場工傷事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。三、在施工中如：砌墻要正，不能誤差太大，灰份要勻，磚縫要一條線，井樁、地梁、防震柱、上圈梁，殼子板要正、平、不能偏，扎鋼筋混凝土比例必須按要求，粉墻要平、瓷磚要粘土正，上下左右要均勻，地磚必須要平、正、不能有斜塊，頂要平整。房頂、防水要做好、保證不漏水。四、在施工中甲方發(fā)現(xiàn)乙方不按要求操作，或偷工減料現(xiàn)象者，第一以說服，第二再說服，要是第三次發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)終止合同或扣10%的現(xiàn)金。五、施工中如果甲乙雙方有不同意見發(fā)生爭吵，先由村委會調(diào)協(xié)，如果調(diào)協(xié)不成則在鄉(xiāng)一級調(diào)協(xié)。六、在付款方面，第一次減5%，第二次減5%，這10%在交付鑰匙時(shí)一次性付清。七、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽合同簽字之日起生效。九、工程完工時(shí)自動結(jié)束。十、工期為：3月9日動工，5月10完工，甲乙雙方合作愉快。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋頂花園施工工藝 屋頂花園施工組織設(shè)計(jì)方案篇九委托方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)經(jīng)友好協(xié)商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進(jìn)行建筑施工，為明確雙方責(zé)任，確保完成任務(wù)，共同信守合約，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特簽定如下協(xié)議，以供雙方共同遵守執(zhí)行。一、主要要求：(一)工程項(xiàng)目名稱：_____________(二)承攬施工內(nèi)容： ____________________________________________(三)施工地點(diǎn)：__________________________(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米(五)預(yù)算總造價(jià)：_______________(六)技術(shù)資料及圖紙?zhí)峁┓椒ǎ篲________________二、施工時(shí)間：本合同內(nèi)容從____年____月____日起執(zhí)行，到樓層蓋頂施工完成后結(jié)束。三、付款方式四、施工、拆除與設(shè)計(jì)變更：。，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應(yīng)承擔(dān)乙方施工人員的生活費(fèi)和誤工費(fèi)。，如因變更圖紙交付滯后產(chǎn)生的返工、料損等費(fèi)用，應(yīng)由甲方承擔(dān)。五、工程交驗(yàn)與保修：。如逾期不驗(yàn)收，甲方使用的，則乙方做驗(yàn)收合格通過。，如發(fā)現(xiàn)甲方責(zé)任而造成的質(zhì)量問題，提出返工或補(bǔ)修意見時(shí)，乙方應(yīng)收取相應(yīng)人工費(fèi)、材料費(fèi)等實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用。如乙方造成質(zhì)量問題，則由乙方免費(fèi)處理。六、工程負(fù)責(zé)人：甲方委派 為駐現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，并與乙方委派 的為現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，共同履行本合同的各項(xiàng)規(guī)定。七、特別說明：該項(xiàng)目現(xiàn)場如需要用電源應(yīng)安排在安全距離范圍內(nèi)，并做好絕緣處理?，F(xiàn)場安裝定位及其他涉及安裝需要協(xié)調(diào)之事由甲方解決。八、其他條款：，請仔細(xì)審核項(xiàng)目中的每一細(xì)節(jié)內(nèi)容，審定后簽字或認(rèn)可說明，經(jīng)確認(rèn)后發(fā)生差錯，由委托方承擔(dān)所有責(zé)任及全部內(nèi)容。，如有單方面違約，全部責(zé)任將由違約方承擔(dān)。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應(yīng)雙方共同協(xié)商一致后。另行簽約補(bǔ)充合同。九、爭議解決：本合同執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)盡力協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方都可向有管轄權(quán)的仲裁機(jī)構(gòu)，進(jìn)行仲裁或向法院提起申訴。，雙方簽字蓋章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日屋頂花園施工工藝 屋頂花園施工組織設(shè)計(jì)方案篇十建筑施工物資租賃合同書 出租方：合同編號：承租方：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間：年月日根據(jù)《經(jīng)濟(jì)民法典》及有關(guān)規(guī)定，按照平等互利的原則，為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同第二條租賃期限自年月日至年月日。共訂天。承租方因工程需要延長租期，應(yīng)在合同屆滿前日內(nèi)，重新簽訂合同。第三條租金租金收?。旱谒臈l押金(保證金)經(jīng)雙方協(xié)商，出租方收取承租方押金元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金。租賃期滿，扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后，押金余額退還承租方。第五條租賃物資的維修保養(yǎng)租賃期間，承租方對租用物資要妥善保管，并負(fù)擔(dān)維修保養(yǎng)費(fèi)用。租賃物資退還時(shí)，雙方檢查驗(yàn)收，如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等，要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費(fèi)辦法》，由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費(fèi)。第六條出租方變更一、在租賃期間，出租方如將租憑物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方，應(yīng)正式通知承租方，租賃物資新的所有權(quán)方即成為本合同的當(dāng)然出租方。二、在租賃期間，承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用，也不得變賣或作抵押品。第七條違約責(zé)任：，應(yīng)向承租方償付違約期租金%的違約金。，應(yīng)向承租方償付違約期租金%的違約金。，致使承租方不能如期正常使用的，除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外，還應(yīng)償付違約期租金%的違約金。二、承租方違約責(zé)任：，應(yīng)向出租方償付違約期租金%違約金。，應(yīng)向出租方償付違約期租金%的違約金。、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為，除出租方有權(quán)解除合同，限期如數(shù)收回租賃物資外，承租方還應(yīng)向出租方償付違約期租金%的違約金。第八條爭議的解決方式第九條其它約定事項(xiàng)第十條本合同一式份，合同雙方各執(zhí)份。本合同附件份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。出租方(章)承租方(章)單位地址：單位地址：法定代表人：法定代表人：(或委托代理人)(或委托代理人)電話：電話：電掛：電掛：郵政編碼：郵政編碼：開戶行：開戶行：帳號：帳號：屋頂花園施工工藝 屋頂花園施工組織設(shè)計(jì)方案篇十一建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工，發(fā)包人支付價(jià)款的合同，是建設(shè)工程的主要合同，同時(shí)也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。擬建建設(shè)工程施工合同中注意事項(xiàng)有哪些呢？中國建筑網(wǎng)通過整理建設(shè)工程施工合同中基本的注意事項(xiàng)包括以下幾點(diǎn)：（1）審查發(fā)包人與承包人履約情況（2）履約管理之工期（3）工程簽證與索賠（4）項(xiàng)目章和公章的風(fēng)險(xiǎn)（5）業(yè)主拖欠工程款時(shí)，建設(shè)工程價(jià)款的優(yōu)先權(quán)問題其中擬建工程建設(shè)工程施工合同中履約管理之工期基本內(nèi)容：(一)工期和施工進(jìn)度實(shí)際開工日期的認(rèn)定①承包人有證據(jù)證明實(shí)際開工日期的，則應(yīng)認(rèn)定該日期為實(shí)際開工日期。承包人的證據(jù)可以是建筑單位發(fā)包人向承包人發(fā)出的通知、工程監(jiān)理的記錄、當(dāng)事人的會議紀(jì)要、施工許可證等；②承包人雖無證據(jù)證明實(shí)際開工日期，但有開工報(bào)告，則應(yīng)認(rèn)定開工報(bào)告中記載的開工日期為實(shí)際開工日期；③若承包人無任何證據(jù)證明實(shí)際開工日期，亦無開工報(bào)告，則應(yīng)以合同約定的開工日期為準(zhǔn)?？⒐と掌诘恼J(rèn)定《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十四條規(guī)定認(rèn)定方法：①雙方確認(rèn)的日期為竣工日期；②建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的，以竣工驗(yàn)收合格之日為竣工日期；（注意是經(jīng)蓋章的驗(yàn)收報(bào)告的時(shí)間，不是竣工驗(yàn)收備案日期，因?yàn)榭⒐を?yàn)收備案是由建設(shè)單位來報(bào)送）；③承包人提交竣工驗(yàn)收報(bào)告，發(fā)包人拖延驗(yàn)收的，以承包人提交驗(yàn)收報(bào)告之日為竣工日期；④未經(jīng)過竣工驗(yàn)收，發(fā)包人擅自使用的，以轉(zhuǎn)移占有建設(shè)工程之日為竣工日期。(二)幾種影響工期的因素施工許可證：①如未取得且未施工，以取得施工許可證之日作為開工日期；②但如未取得且已經(jīng)施工，則一般以施工開始日為開工日期。拖欠工程款拖欠工程款且導(dǎo)致停工或緩慢施工，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及拖欠工程款與延誤天數(shù)之因果關(guān)系。設(shè)計(jì)變更①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。圖紙延誤①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。增加工程量①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。質(zhì)量鑒定《人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第十五條建設(shè)工程竣工前，當(dāng)事人對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，工程質(zhì)量經(jīng)鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。①鑒定合格，順延工期；②鑒定不合格，視情況而定。建設(shè)單位的其他原因如：指定的代表未按照約定提供指令、批準(zhǔn)，致使施工不能正常進(jìn)行；建設(shè)單位未按照約定時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場地等；隱蔽工程在隱蔽前，施工企業(yè)發(fā)出檢查通知，建設(shè)單位未及時(shí)檢查等。①設(shè)計(jì)變更在關(guān)鍵線路上，則工期可以順延，但需要證明延誤的天數(shù)及設(shè)計(jì)變更與延誤天數(shù)之因果關(guān)系；②設(shè)計(jì)變更不在關(guān)鍵線路上，則不應(yīng)以此為由順延工期。一周內(nèi)，非施工單位原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)發(fā)生不可抗力事件無法預(yù)見、不可避免并不能克服，一旦發(fā)生，要積極采取措施，阻止和預(yù)防擴(kuò)大損失，要及時(shí)按照合同約定的程序和時(shí)限報(bào)告。屋頂花園施工工藝 屋頂花園施工組織設(shè)計(jì)方案篇十二第一部分協(xié)議書發(fā)包方(全稱)_____________________________承包方(全稱)_____________________________承包方資質(zhì)等級_____________________________承包方安全生產(chǎn)許可證號_______________jz安許可證字________________依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本園林綠化建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。一、工程概況工程名稱______________________________________________工程地點(diǎn)________________________________