【文章內(nèi)容簡介】  傳真日期： 日期：  簡易的廣告制作合同篇十一甲方：法定代表人：地址：電話：傳真：乙方：法定代表人：地址：電話：傳真：甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《_____》、《中華人民共和國廣告法》及其他法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就甲方承攬廣告牌的制作安裝事宜達成如下一致協(xié)議。風險提示：原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)_____的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。一、承包方式及承包范圍本工程采用包工、包料、包制作、包安裝、包質(zhì)量、包工期、包安全、包風險，甲方采用以固定總價包干形式進行包干，施工過程中不管市場價格如何變化，雙方均按本合同范本確定的價格按實結(jié)算。甲方必須按照乙方確定的設計方案，保質(zhì)保量的完成項目的整體制作、安裝工程。風險提示：加工承攬業(yè)務切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。二、廣告牌規(guī)格、材質(zhì)廣告牌材質(zhì)：_____________________________。廣告牌尺寸：_____________________________。廣告牌內(nèi)容：由甲方設計提交大樣稿給乙方，最終按乙方確定的設計方案執(zhí)行。主體結(jié)構(gòu)以乙方提供的保證主體結(jié)構(gòu)安全的施工圖（或施工方案）為依據(jù)。三、廣告牌安裝安裝地點：_____________________________。四、總費用及付款方式本合同范本總費用（含稅）：___________元，大寫：___________元整。進入合同范本期后，在本合同范本所列的各項制作、安裝過程中產(chǎn)生的一切費用均由甲方負責。乙方在本合同范本簽訂后且雙方確定大樣稿噴畫的第_______個工作日內(nèi)向甲方付款總金額的_______%，即：_______元作為預付工程款。待全部工作完成且通過乙方驗收達到合同范本規(guī)定的驗收標準后的_______個工作日內(nèi)付款剩余的_______%，即_______元。以上付款，乙方將以銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付，支付的同時甲方必須提供相應發(fā)票。四、工程期限自合同簽訂乙方預付工程款之日起____日。如遇不可抗力因素（如雨、雪、四級以上大風）工期順延。因乙方反復提出修改意見導致甲方工作不能按時完成時，可由雙方協(xié)商確定延期時間。五、雙方的權(quán)利、義務（一）甲方自乙方通知可以現(xiàn)場施工起，按乙方提供的安裝地點在規(guī)定的時間內(nèi)制作施工并安裝完畢。嚴格按照乙方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件和施工圖紙方案不符，應及時上報乙方，和乙方協(xié)商修改確定。甲方對設計的作品享有著作權(quán)。甲方對乙方所提供的所有資料負有保密義務，未經(jīng)乙方書面許可，甲方不得向任何第三方泄露和提供。風險提示：定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產(chǎn)生的窩工、設備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。（二）乙方辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續(xù)及相關(guān)費用。有權(quán)對甲方的設計提出建議和修改意見，以使甲方設計的作品更符合乙方單位文化內(nèi)涵。向甲方提供廣告牌位置并確保此位置無管道線路，可以施工。有義務提供有關(guān)單位資料或其他有關(guān)資料供甲方設計參考。按本合同規(guī)定結(jié)算廣告牌的制作、安裝費用。確保所提供的_____、文字不出現(xiàn)侵權(quán)行為（如出現(xiàn)侵權(quán)行為，由乙方自行承擔負責）。六、關(guān)于驗收甲方全部制作安裝完工后_____天內(nèi)，乙方必須組織正式驗收，乙方在完工后_____天內(nèi)不組織驗收，甲方可視同乙方驗收工程質(zhì)量合格。工程質(zhì)量驗收以確保安全牢固為依據(jù)，不可抗力除外。風險提示：在承攬合同中，承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果，應當在合同中與定作人進行協(xié)商約定。在未經(jīng)定作人同意的前提下，擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的，定作人有權(quán)解除合同。七、轉(zhuǎn)包未經(jīng)乙方同意，甲方不得將工程轉(zhuǎn)讓給第三方，甲方未經(jīng)乙方同意將主要工作交由第三人的，乙方有權(quán)解除合同。甲方經(jīng)乙方同意可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。甲方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向乙方負責。八、保修期限自驗收合格之日起，甲方制作的工程項目整體質(zhì)保________年。在保修期內(nèi)發(fā)生的工程質(zhì)量問題，均由甲方承擔全部責任。甲方在接到乙方的保修通知時，應馬上派工人到達現(xiàn)場，會同提出維修方案按照乙方要求的時間組織維修。人為損毀甲方不負責保修。保修期滿后，雙方另簽維修協(xié)議進行維修。九、違約責任甲、乙雙方不得單方面無故終止合同。否則按守約方實際損失進行賠償。甲方應按合同約定時間竣工。每逾期____日，乙方有權(quán)向甲方主張總工程價款的______%作為違約金。在甲方履行合同的前提下，乙方應按合同支付款項。乙方在施工工程中要求更改原設計，必須及時通知甲方，甲方必須按乙方要求更改，導致逾期的，工期順延。十、合同_____在履行本合同過程中，如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決；如協(xié)商不成，提交___________________委員會_____解決。十一、其他本合同自甲乙雙方法人代表或其委托代理人簽字并加蓋公章后生效，至工程竣工結(jié)算后除有關(guān)保修條款仍生效外，其余條款即告終止；保修期滿后有關(guān)保修條款終止。本合同未盡事宜，甲、乙雙方本著友好互諒的精神，協(xié)商解決，另行簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力。甲方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：________年____月____日乙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：日期：________年____月____日簡易的廣告制作合同篇十二合同編號：_________甲方：_________________乙方：_________________簽訂地點：___________________________簽訂時間：_________年_______月_____日甲、乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：一、甲方委托乙方拍攝、制作_________，成片長度_________，并為甲方提供_________母帶_________盤， vcd光盤_________碟。二、甲方權(quán)利和義務(小寫￥_________)。，并保證資料的真實性和合法性。、安排、明確具體拍攝要求，配合乙方現(xiàn)場拍攝，如因組織安排不力而影響拍攝時間、效果，均由甲方承擔責任。，在不脫離腳本的情況下，甲方有權(quán)要求乙方進行部分修改。三、乙方權(quán)利和義務，且成片各項技術(shù)指標均需達到播出要求，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方承擔全部責任，并采取相應補救措施。，甲方向乙方提出補救要求時，乙方有權(quán)拒絕或向甲方提出補償要求。，甲方不得隨意更改腳本，如果因此造成乙方工作量增加或延誤交片時間，乙方有權(quán)要求甲方另行付費。，并應對甲方的商業(yè)資料進行絕對保密。四、付款及審片方式：雙方簽訂正式合同時甲方應向乙方支付首款，計人民幣_________元整(小寫￥_________)。甲方審片通過后即結(jié)清全部尾款，計人民幣_________元整(小寫￥_________)。： 在甲乙雙方正式簽定合同之日起_________個工作日內(nèi)，乙方完成制作后交付甲方審片。五、其它條款、乙雙方簽字之日起生效。，雙方各執(zhí)一份，并具同等法律效力。，如協(xié)商不成則通過訴訟程序解決，合同管轄法院為合同履行地法院。甲方(簽章)：_________________乙方(簽章)：_________________年月日簡易的廣告制作合同篇十三甲方：______________________(以下簡稱甲方)乙方：玉繪圖文設計制作工作室(以下簡稱乙方)甲乙雙方為明確各自的權(quán)利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，現(xiàn)就乙方承攬甲方廣告的制作及安裝事宜達成如下一致協(xié)議。一：工程概況：店招廣告牌制作規(guī)格：長_____米，寬_____米。乙方需對所制作的尺寸負責，若有出錯由乙方負責。材質(zhì)(附制作材料規(guī)格要求清單)：要求：按照乙方的施工規(guī)范要求施工(附施工要求圖紙)，店招版式按雙方確定之版面大小施工(附施工圖紙)二：質(zhì)量要求、技術(shù)標準：質(zhì)量要求和技術(shù)標準依照雙方的約定或附件為準則。要求制作安全、牢固、美觀，鋁塑板要平整，發(fā)光字基本均勻。光源要以乙方所操作的技術(shù)規(guī)范及數(shù)量進行，如甲方改變或增加數(shù)量則需增加相關(guān)費用，如甲方為了省電等原因改變或減少數(shù)量則乙方不為光源的效果負責。三：工程造價及支付方式廣告牌制作費(即協(xié)議總價款)：共計人民幣___________元，大寫________