【文章內(nèi)容簡介】 職責。非經(jīng)甲方同意，總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中，發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時，總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。，甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時，按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人，甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方，后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。第九條施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù)，甲方應(yīng)代為復(fù)制，復(fù)制費用由乙方承擔。，圖紙一式_________份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費_________元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。，不能滿足施工需要時，雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。第十條乙方駐工地代表乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權(quán)利，履行合同約定的義務(wù)：、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的追加合同價款，相應(yīng)順延工期。責任在乙方，由乙方承擔費用。，乙方應(yīng)于易人前_________天通知甲方，后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。第十一條甲方工作，向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。，負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)，并承擔有關(guān)費用。，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。，負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等項工作。，負責材料進場、工程竣工驗收。第十二條乙方工作、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。，不得擾民及污染環(huán)境。，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應(yīng)予認可。如更換人員，乙方應(yīng)及時書面通知甲方。、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件，甲方要求與原件核對的，乙方應(yīng)當同意。發(fā)票上應(yīng)當載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。第十三條工程變更工程項目或施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽訂書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表七：裝飾裝修工程變更單)。第十四條工期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：(1)工程量變化或設(shè)計變更。(2)不可抗力。(3)甲方同意工期順延的其他情況。，工期順延。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。，合同工期相應(yīng)順延。，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第十五條違約責任、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延。，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。第十六條合同的變更和解除(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款_________%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，可視為本合同解除。第十七條垃圾清運因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場，并負責將垃圾運到指定的_________地點，甲方負責支付垃圾清運費用(人民幣)_________元(此費用不在工程價款內(nèi))。第十八條聲明及保證甲方：，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。第十九條保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任并賠償由此造成的損失。第二十條不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。第二十一條通知，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。：_________。，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方。否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。第二十二條爭議的處理。，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：(1)提交_________仲裁委員會仲裁。(2)依法向人民法院起訴。第二十三條解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。第二十四條補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。第二十五條合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。合同副本_________份，送_________留存一份。甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________委托代理人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日簽訂地點：_________簽訂地點：_________房屋裝修合同簡版 房屋裝修合同才有效篇八發(fā)包人(甲方)：住所：電話：承包人(乙方)：住所：電話：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》、建設(shè)部《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：第一條、工程概況工程地點：工程內(nèi)容(詳見附表1：家庭居室裝飾裝修工程施工項目確認表。)工程承包方式：雙方商定采取下列第種承包方式。(1)乙方包工包料(詳見附表3：乙方提供裝飾裝修材料明細)(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(詳見附表3：乙方提供裝飾裝修材料明細。附表4：甲方提供裝飾裝修材料明細)(3)乙方包工、甲方包料(詳見附表5：甲方提供裝飾裝修材料明細)工程期限天，開工日期年 月日，竣工日期年 月日。合同價款：本合同工程造價為(大寫)：元(￥：元)家庭居室裝飾裝修工程預(yù)算報價表第二條、施工圖紙雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供：甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。甲方委托乙方設(shè)計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲乙雙方各一份。第三條、甲方義務(wù)開工前天，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。提供施工期間的水源、電源。負責協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間的關(guān)系。不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。施工期間甲方仍需部分使用該居室，負責配合乙方做好保衛(wèi)及消防等工作。參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，及竣工驗收。第四條、乙方義務(wù)施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及相關(guān)質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成本工程。嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。第五條、工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應(yīng)協(xié)商一致，簽定書面變更協(xié)議，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表5：家庭居室裝飾裝修工程變更單)。第六條、材料的提供由甲方提供的材料，甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。由乙方提供的材料，乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方，并接受甲方檢驗。第七條、工期延誤對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應(yīng)順延：(1)程量變化和設(shè)計變更。(2)可抗力。(3)同意工期順延的其他情況。甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量(包含室內(nèi)空氣質(zhì)量)存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第八條、質(zhì)量標準工程質(zhì)量(1)雙方約定本工程施工質(zhì)量標準為：(2)施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議，可申請由建設(shè)行政主管部門認可的專業(yè)檢測單位，對工程質(zhì)量予以認證，認證過程支出的相關(guān)費用由責任人承擔。室內(nèi)空氣質(zhì)量(1)依照《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》。工程竣工后，室內(nèi)空氣質(zhì)量應(yīng)當符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》(gb50325—2019)。(2)乙方在工程驗收時應(yīng)向甲方提供由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門認可的專業(yè)的環(huán)境檢測單位出具的《室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測報告》。第九條、工程驗收和保修雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質(zhì)量進行驗收：(1)(2)(3)乙方應(yīng)提前兩天通知甲方進行驗收，階段驗收合格后應(yīng)填寫工程驗收單。工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)組織驗收，并填寫工程驗收單(見附表6：家庭居室裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結(jié)清后，辦理移交手續(xù)。本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為月。驗收合格簽字后，乙方應(yīng)填寫工程保修單(見附表7：家庭居室裝飾裝修工程保修單)。第十條、工程款支付方式雙方約定按以下第種方式支付工程款：(1)合同生效后，甲方按下表約定直接向乙方支付工程款：支付次數(shù)支付時間支付金額第一次開工前三日支付元第二次工程進度過半支付元第三次雙方驗收合格支付元工程進度過半指(2)其他支付方式：工程驗收合格后，乙方可向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方，甲方接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(見附表8：家庭居室裝飾裝修工程結(jié)算單)并簽字，甲方應(yīng)在簽字時向乙方結(jié)清工程尾款。第十一條、違約責任合同雙方當事人中的一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。因一方原因，造成合同無法履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟損失。甲方未按期支付工程款的，每延誤一天對方支付違約金元。由于乙方原因，工程質(zhì)量及室內(nèi)空氣質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理或返工，工期不予順延。由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金元。第十二條、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第種方式解決：提交仲裁委員會仲裁。依法向人民法院提起訴訟。第十三條、幾項具體規(guī)定因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場并負責將垃圾運到指定的地點，甲方負責支付垃圾清運費用(大寫)元(此費用不在工程價款內(nèi))。施工期間，甲方將處屋鑰匙把，交給乙方保管，