【文章內(nèi)容簡介】 ，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。甲方負(fù)責(zé)水電到位供給及原材料及時進(jìn)場，每日午餐。乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負(fù)責(zé)返工，返工費由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方工程款中扣除。勞保措施，施工防護(hù)措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負(fù)責(zé)，甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。主體工程工期為75(日歷天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在 年 月 日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的維修費用由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決，按國家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。甲方簽字(章)：乙方簽字(章)：應(yīng)認(rèn)定為建設(shè)工程合同糾紛。應(yīng)認(rèn)定為承攬合同。根據(jù)《合同法》第二百五十一條 的規(guī)定，承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同?！逗贤ā返诙倭艞l規(guī)定，建設(shè)工程合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)，發(fā)包人支付價款的合同。《合同法》第十六章對建設(shè)工程合同作了特殊規(guī)定，第二百八十七條明確該章沒有規(guī)定的，適用承攬合同的有關(guān)規(guī)定。本人認(rèn)為，立法者將建設(shè)工程合同從承攬合同中獨立出來，就是考慮到建設(shè)工程領(lǐng)域的專業(yè)性和安全性的特殊要求，為確保建設(shè)工程質(zhì)量和建設(shè)工程安全，才通過制定專門的法律法規(guī)予以完善規(guī)范，維護(hù)建筑市場秩序。因此，將農(nóng)村建房施工合同認(rèn)定為建設(shè)工程合同符合立法本意。此外，根據(jù)20xx年2月18日最高人民法院審判委員會通過的《最高人民法院關(guān)于修改〈民事案件案由規(guī)定〉的決定》（法〔20xx〕41號)第一次修正），“農(nóng)村建房施工合同糾紛”隸屬于第四部分合同、無因管理、不當(dāng)?shù)美m紛中的“建設(shè)工程合同糾紛”，與建設(shè)工程勘察合同糾紛、建設(shè)工程設(shè)計合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、建設(shè)工程監(jiān)理合同糾紛、建設(shè)工程分包合同糾紛、建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)糾紛、裝飾裝修合同糾紛等是并列的。因此，將農(nóng)村建房施工合同認(rèn)定為建設(shè)工程合同符合《民事案件案由規(guī)定》。最后，從規(guī)范農(nóng)村建筑市場秩序來看，司法機(jī)關(guān)將農(nóng)村建房合同認(rèn)定為建設(shè)工程合同，更有利于促進(jìn)相關(guān)的行政管理部門制定實施農(nóng)村建筑市場的配套政策，進(jìn)一步推動農(nóng)村建筑市場的規(guī)范運行。承包建造房屋合同協(xié)議書篇八甲方：_________(發(fā)包人)乙方：_________(承包人)該工程為磚混框架式結(jié)構(gòu)。工程內(nèi)容工程約定：總?cè)諝v天數(shù)_____天，開工日期：____年____月_____日，完工日期：____年____月_____日。施工按照雙方確定的《建筑方案或圖紙》進(jìn)行施工。工程地點：______________該工程采取包工不包料。甲方負(fù)責(zé)水、電、路三通及建房工程所用材料；乙方負(fù)責(zé)建房全程人工、機(jī)具及模板。承包價：雙方約定建筑綜合人工費按每平方米____元計算；約定綜合價不變，按約定的質(zhì)量完工后，按實際建筑投影面積測算；所有輔助設(shè)施及增加/變更所發(fā)生的人工費另行計算。付款方式：工程預(yù)算總造價人民幣_____________元(大寫￥:_____萬_____仟______佰______拾______圓整)。①地基挖土開工，地圈梁完工后，支付________工程款；②一層屋面混凝土澆注完工后，支付_________工程款；③二層屋面工程完工后，支付_________工程款；④沙灰完工后，支付________工程款；⑤工程全部完工后，付清全部工程余款。嚴(yán)格按約定的清單購買合格的建筑原材料；按約定的標(biāo)準(zhǔn)施工，要求砌磚墻體、抹灰、貼瓷磚要符合《建筑施工規(guī)范》；其他輔助工程按雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)施工。甲方：提供便利的施工條件；負(fù)責(zé)對外協(xié)調(diào)和材料采購工作及工程階段質(zhì)量驗收及工程款按時結(jié)算撥付工程款；乙方應(yīng)接受甲方派駐的監(jiān)工并承擔(dān)因質(zhì)量返工的成本費用。乙方：嚴(yán)格按照雙方約定的《建筑方案和圖紙》施工，確保安全文明施工和工程質(zhì)量；在施工過程中，應(yīng)全程監(jiān)管操作技術(shù)人員，采取安全措施、加強(qiáng)安全防范；若出現(xiàn)工程質(zhì)量和人為操作不當(dāng)造成事故由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不承擔(dān)因此發(fā)生的費用。每個工程階段完工后，經(jīng)驗收合格后應(yīng)及時付款，否則乙方有權(quán)停工，因此造成的損失和后果甲方自負(fù)。本合同未盡事宜，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，簽定補(bǔ)充合同，如有爭議，協(xié)商不成，一方可向人民法院起訴。此合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)1份，各份具有同等法律效力。工程完工后付清全部工程款后，合同自行失效。發(fā)包人（公章）：____________承包人（公章）：_____________________年_______月______日承包建造房屋合同協(xié)議書篇九甲方： (以下簡稱甲方) 乙方：(以下簡稱乙方)按照洪災(zāi)災(zāi)后重建和危房改造專題辦公會精神以及村民與化龍鄉(xiāng)梁山村民委員會簽訂的《委托建房協(xié)議》，為改善廣大村民居住環(huán)境，節(jié)約土地確保工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、施工安全及整體效果，受我村建房戶委托，本著平等、自愿，經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商一致，特簽訂本合同：甲方根據(jù)村民建房的需要，愿意將災(zāi)后重建和危房改造的集中居住點住房建設(shè)工程承包給乙方修建，具體建房戶數(shù)以繳納建房首付款數(shù)量為準(zhǔn)(但不少于20戶)。二戶聯(lián)建共墻分戶上樓，以戶為單位的二層樓房戶型，二層樓房建筑總面積約192㎡。二層樓房戶型即192㎡，每戶總建房金額壹拾叁萬元整(小寫13萬元)，包括房屋主體建設(shè)造價、土地補(bǔ)償、青苗樹竹費、土石推方總計1萬m內(nèi)(注：如超出1萬立方米按每立方米按13元計算)、房屋基礎(chǔ)戶平80㎝以內(nèi)含80㎝(注：超出80㎝的工程造價另算，其計算方法為基礎(chǔ)深81㎝180㎝按建筑面積每平方米 39 元，基礎(chǔ)深181㎝在39元的基礎(chǔ)上每超深10㎝工程造價按建筑面積計算每平方米增加元)、外觀風(fēng)貌塑造等。一樓樓層高度為米，二樓高度為3米?；A(chǔ)工程，乙方及施工方只負(fù)責(zé)80㎝的磚砌條型基礎(chǔ)(包括正負(fù)零)，基礎(chǔ)超深乙方可視工程量，工程質(zhì)量與施工安全等自行選擇磚砌、石砌條型基礎(chǔ)或開口50cm的挖孔樁基礎(chǔ)，超深部分造價計算方式與費用來源以本合同第三條為準(zhǔn)。砌體工程：承重墻為240mm厚頁巖磚墻，非承重墻為180mm厚頁巖磚墻。按國家建設(shè)規(guī)范與設(shè)計要求的標(biāo)準(zhǔn)混合砂漿。鋼筋混凝工程：混凝土強(qiáng)度等級：圈梁、構(gòu)造柱為c20，主筋為ⅱ級鋼筋，箍筋為ⅰ級鋼筋，鋼筋混凝土保護(hù)層為，設(shè)置地圈梁、層面圈梁各一道，圈梁箍筋間距20cm，構(gòu)造柱箍筋間距20cm。構(gòu)造柱與接墻體砌面應(yīng)預(yù)留接磋，先退后進(jìn)，并設(shè)置拉結(jié)鋼筋。室內(nèi)抹灰工程：室內(nèi)為清水房，內(nèi)墻為水泥砂漿抹灰，天棚為水泥砂漿抹灰，底樓地面為細(xì)石混凝土3cm5cm平。二樓為細(xì)石粉墊層找平。外墻按統(tǒng)一風(fēng)貌塑造。排水工程：每戶安便盆一個、設(shè)化糞池一個，排水接至化糞池。門窗工程：進(jìn)戶門為防盜門，其余室內(nèi)留門洞，窗為塑鋼窗。其它具體做法及建筑質(zhì)量按圖紙施工。甲方負(fù)責(zé)調(diào)整土地，并協(xié)助乙方解決施工過程中的一些矛盾，協(xié)調(diào)解決施工用水、用電、建筑材料堆碼等問題。甲方負(fù)責(zé)組織建筑質(zhì)量監(jiān)督小組并對乙方的施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。房屋基礎(chǔ)超出80㎝以上由甲方按本合同第三條的規(guī)定以實際工程量結(jié)算給乙方，此款由甲方負(fù)責(zé)分?jǐn)偟礁鹘ǚ繎舨⑹杖?。土石推方?萬m由甲方按本合同第三條的規(guī)定以實際工程量結(jié)算給乙方，此款由甲方負(fù)責(zé)分