家庭水電安裝合同范本(五篇)(編輯修改稿)
2025-08-11 16:37 本頁面
【文章內容簡介】 理解決由乙方負責的各項事宜。、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄。、下水管道的暢通。，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。第五條 工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。第六條 材料的提供由各方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的，由提供方負責。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的，應禁止使用。如已經(jīng)使用對工程造成損失的由提供方負責。第七條 工期延誤 對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延。(1)工程量變化和設計變更。(2)不可抗力。(3)甲方同意工期順延的其他情況。 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。 因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延。因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。第八條 工程款支付方式，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第二次： ，甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。第三次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額(含工程款總額和增加項目金額)的 %，即 元。 工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后 日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。 工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據(jù)為準。 本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起 12 月第九條雙方責任和工期延誤處理, 工期不順延：(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延。(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。(3)乙方施工過程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負責。(4)乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負責。(6)乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。 合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。 因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。，每延誤一天向對方支付違約金_______元。 由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。第十條 關于設計和施工及驗收的約定，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經(jīng)甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。(安裝)。，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。，由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收，驗收期為兩天。，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后 天內驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協(xié)商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第十三條 附則 本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協(xié)商解決，如協(xié)商后簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。 本合同簽訂后工程不得轉包。 本合同一式_貳__份，雙方各執(zhí)__壹__份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。 合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。甲方:_________ ___乙方:時間：家庭水電安裝合同范本篇三甲方：(發(fā)包方)____________聯(lián)系電話：_______________乙方：(承包方)____________聯(lián)系電話：_______________本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。第一條 工程概況：____________________________________________：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日 元人民幣。
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1