20xx年鄉(xiāng)村道路施工承包合同通用(編輯修改稿)
2025-08-10 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 格之日起計(jì)算，質(zhì)保為兩年。保修期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)無償返工達(dá)到合格工程，若乙方不履行返工義務(wù)，則由甲方組織他人修復(fù)，所產(chǎn)生的修復(fù)費(fèi)用在乙方工程余款和質(zhì)保金中扣除。八、施工安全乙方在施工過程中，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)安全管理，做到安全施工、文明施工。施工時(shí)需設(shè)立安全警示標(biāo)志，必須確保車輛和行人安全。若發(fā)生安全責(zé)任事故概由乙方全部承擔(dān)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，甲方不負(fù)任何責(zé)任和費(fèi)用。在施工作業(yè)中，因施工行為造成施工現(xiàn)場以外的房屋、青苗、地上地下管網(wǎng)損害及人身損害賠償由乙方負(fù)責(zé)。九、工程款結(jié)付與履約保證金的39。返還本工程分四次支付鎮(zhèn)自籌部分工程款(縣補(bǔ)助資金按縣相關(guān)政策支付)，路基完工付20萬元、水穩(wěn)層完工付40萬元、c20混凝土路肩完工付10萬元、全部工程完工付10萬元，余款除質(zhì)保金外從工程完工驗(yàn)收之日起二年內(nèi)付清，不計(jì)息，如未付清余下工程款按信用社同期貸款利率計(jì)算。完工完成50%時(shí)，退還50%履約保證金。全部工程交工驗(yàn)收合格后，退還余下履約保證金。該工程質(zhì)保期二年，質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%，質(zhì)保期滿無工程質(zhì)量缺陷，甲方如數(shù)返還。十、本工程獎懲本工程驗(yàn)收達(dá)到優(yōu)良工程建設(shè)方獎承包方工程總價(jià)的1%，合格工程不獎不懲。十一、違約與爭議的解決違約金按承包總價(jià)的5%計(jì)算。違約金支付不足損失部分，守約方有權(quán)追償不足部分損失。發(fā)生爭議雙方應(yīng)在監(jiān)理組主持下協(xié)調(diào)解決，協(xié)商不一致時(shí)，任何一方可向工程所在地人民法院起訴。協(xié)商或起訴期間不得影響或停止施工，除訴訟保全以外。十二、合同的變更與解除合同履行中，因未盡事宜或變更設(shè)計(jì)增加工程量，雙方可簽訂補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與主合同具有同等效力。合同履行中，因乙方無力繼續(xù)履行施工合同所規(guī)定的義務(wù)，申請解除合同的，主動承擔(dān)違約責(zé)任，雙方可協(xié)商終止合同，協(xié)商不一致時(shí)，可訴請法院解決。十三、其他本工程招標(biāo)文書、施工設(shè)計(jì)圖、變更通知書等是合同的組成部分。本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工決算審計(jì)付清工程款后自然失效。本合同正本二份，甲、乙雙方各持一份，副本四份，由甲、乙雙方分別送有關(guān)部門，正、副本具有同等法律效力。甲方乙方20__年1月1日鄉(xiāng)村道路施工承包合同篇4發(fā)包方(簡稱甲方)：承包方(簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，合同雙方當(dāng)事人就合同工程施工有關(guān)事項(xiàng)達(dá)成一致意見，訂立本協(xié)議書。第一條工程概況甲方工程項(xiàng)目為公益項(xiàng)目，資金通過募捐籌集。工程施工地點(diǎn)：鄒頭坳至下營小學(xué)約270米。工程施工內(nèi)容：□清路基、□砌石、□填土及夯實(shí)、□涵洞接長、□水泥路面。工程承包方式：包工、包料、包質(zhì)量、包工期和包安全等?？們r(jià)款：￥元，大寫(人民幣)：經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分工程款按成本價(jià)向甲方計(jì)收。工期：x天。即自年月日開工至年月日竣工。第二條工期一、甲方要求比合同工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工期的相應(yīng)費(fèi)用。二、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。三、因乙方責(zé)任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。四、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停水、停電及不可抗拒因素影響，導(dǎo)致停工8小時(shí)以上，工期相應(yīng)順延。五、發(fā)生《廣東省建設(shè)工程標(biāo)準(zhǔn)施工合同》規(guī)定的不可抗力事件影響時(shí)，工期相應(yīng)順延。六、因乙方原因，工期每延誤一天，乙方應(yīng)按每延誤一天向甲方支付違約金300元人民幣，甲方有權(quán)直接在工程款中扣除。第三條工程質(zhì)量和竣工驗(yàn)收一、分項(xiàng)工程的工程質(zhì)量要求(一)清理路基需要對路基范圍內(nèi)的雜草、樹木清理干凈。需要對路基范圍內(nèi)的軟泥清理干凈。需要排干路基范圍內(nèi)的積水。(二)砌石落腳石塊應(yīng)采用大塊石，單塊重量不小于50公斤。采用的塊石應(yīng)為堅(jiān)硬石，不準(zhǔn)采用風(fēng)化石。砌石堪落腳底寬為70公分，收面頂寬為40公分，臨空面直立，坡面向路中心傾斜。砌石堪每間隔25米設(shè)置一道沉降縫，墻身設(shè)置排水孔。砌石外露面需要采取砂漿溝縫。(三)填土及夯實(shí)采用好土回填路基，禁止采用軟泥回填。屬于水泥路面下填土應(yīng)分層夯實(shí)，分層厚度不大于50公分。(四)涵洞接長清理基底軟泥。側(cè)墻砌石，墻厚70公分。蓋板采用鋼筋網(wǎng)+c20混凝土澆筑，厚度15公分。(五)水泥路面路面厚度為15公分，路面寬度為3米。采取c20標(biāo)號混凝土配合比，每立方米混凝土用料：水：175kg，水泥：343kg，砂：621kg，石子：1261kg。配合比為：:1::。水泥采用東風(fēng)水泥，砂子采取河砂，禁止采用麻枯砂。水泥進(jìn)場數(shù)量應(yīng)經(jīng)甲方代表登記驗(yàn)收，砂子進(jìn)場應(yīng)通知甲方代
黨政相關(guān)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1