最新窗簾銷售合同通用12篇(編輯修改稿)
2025-08-10 16:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 同通用12篇六賣方：(乙方)買方：(甲方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在互利互惠、平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)友好協(xié)商，就窗簾買賣及安裝達(dá)成如下一致條款，以資共同信守。合同增加項目為坐墊60張。 窗簾6個。 臺裙1張總價為人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) 。(不含稅收，如需開發(fā)票另加6%稅收) 注：該單價、總價，如未作特別說明，均已包含了材料費(fèi)、制作費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)。二、付款日期及結(jié)算式安裝完工之日即結(jié)算增加工程款人民幣大寫 元整(小寫￥ 元 ) ，以下兩種方式由甲方自愿選擇：(1)當(dāng)面交付現(xiàn)金。(2)通過銀行轉(zhuǎn)帳。乙方自行送貨安裝。交貨工期為10日 。交貨、安裝地點：__________________________________(1)違約責(zé)任乙方未按合同訂購的窗簾型號、制作比例應(yīng)向甲方償總價值____%的違約金。乙方未按合同規(guī)定期限交售，每逾期1天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值____%的違約金。甲方拒收乙方按合同交售的窗簾 坐墊 臺布 應(yīng)賠償乙方的運(yùn)輸費(fèi)用，并向乙方償付甲方拒收部分總價的雙倍費(fèi)用。甲方逾期付款，每延誤一天甲方應(yīng)向乙方支付本合同總價值____%的違約金。因甲方窗體問題或因甲方要求變更延誤安裝時間視為合同延期。 六、本合同執(zhí)行中如發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，可由人民法院判決。本合同于____年__月__日簽訂，合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字后生效。其他約定 本合同的未盡事宜，雙方另定補(bǔ)充協(xié)議，將成為本合同的一部分，具有同等的法律效應(yīng)。補(bǔ)充條款甲方： 乙方：傳真： 傳真：電話： 電話：最新窗簾銷售合同通用12篇七甲方：_______乙方：_______甲方因需要向乙方購置一批窗簾，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方友好協(xié)商，簽訂本合同，具體條款如下：工程慨況及內(nèi)容：1）承包方式：包工包料。乙方免費(fèi)提供窗簾運(yùn)輸、安裝、調(diào)試、測量服務(wù)2）工期：自乙方收到甲方定金后8個工作日內(nèi)完成安裝調(diào)試。3）安裝地址：_______保修期：本合同所指項目完工驗收合格之日起保修一年，24小時內(nèi)響應(yīng)服務(wù)，如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。造價：工程總價為人民幣（大寫_______元整（￥：________元）。付款方式：1）本合同簽定當(dāng)日，甲方需向乙方預(yù)付定金約為合同金額的_______%，即為￥：__________元整。2）甲方支付方式：現(xiàn)金、支票（必須填寫本單位名稱）；電匯（帳號：_______銀行名稱：_______信用社；用戶名：_______）3）甲方在乙方安裝完畢后2日內(nèi)驗收，檢驗期間內(nèi)如果不通知乙方視為數(shù)量或質(zhì)量符合約定，甲方不能以質(zhì)量不合格為由拒絕付款，逾期視為質(zhì)量合格。余款甲方應(yīng)在驗收合格后日內(nèi)一次性向乙方付清工程總價貨款。若甲方不按照合同如期付款，每延誤一天，須按未支付貨款總額的1%支付違約金，同時乙方有權(quán)收回所有窗簾物件。4）驗收完畢后即開普通發(fā)票，可以由_______或者_(dá)______開發(fā)票。違約責(zé)任1）因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方因合同終止導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失200元。2）乙方工期延誤不得超過3天（含3天），否則視為違約。甲方有權(quán)要求乙方賠償，每延誤一天向甲方支付本合同總價1%的賠償。合同爭議的解決方式雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，向甲方所在地人民法院起訴。其他具體規(guī)定1）執(zhí)行合同期間，甲方派人隨乙方負(fù)責(zé)
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1