【文章內(nèi)容簡介】 采取計時工繳費，工人每人每天（八小時）工繳費為______元。，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同中訂明為確保工人的合理收入，工繳費平均每人每月不低于_______元。需要加班時，加班費另計，但每個工人每天加班時間最長不得超過_______小時。、電費由乙方負責。，作為工作管理費。九、結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以乙方已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。乙方逾期支付工繳費，應(yīng)按銀行貸款利率向甲方加付延期利息，如連續(xù)______天不支付，甲方有權(quán)停止交付產(chǎn)品。十、運輸乙方提供的加工機械設(shè)備、原材料、包裝物料等，以及甲方加工的成品提供的運輸工具和付出的費用，由乙方負擔。十一、_____甲方的廠房、設(shè)備等，乙方的加工物料、設(shè)備和加工成品等，由甲、乙雙方分別向____________公司投保，所需費用各自承擔。十二、稅收雙方均應(yīng)遵守中國的有關(guān)稅法規(guī)定，按時繳納各自應(yīng)該繳納的稅款。十三、擔保為了保證雙方履行合同和及時按合同規(guī)定支付罰款或賠償損失，雙方應(yīng)分別向?qū)Ψ教峁└髯糟y行所出具的保函。十四、設(shè)備安裝與技術(shù)培訓由乙方代購或借用的設(shè)備，乙方應(yīng)派出技術(shù)人員協(xié)助安裝，并對甲方人員進行技術(shù)培訓。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用，由乙方負責。甲方為乙方派出的技術(shù)人員提供生活的方便條件。十五、違約責任、質(zhì)量、數(shù)量和時間要求進料，并及時結(jié)匯，如因乙方的原因造成停產(chǎn)或其他經(jīng)濟損失，乙方應(yīng)負責賠償。、規(guī)格、質(zhì)量和時間要求向乙方交貨，如違背合同的規(guī)定造成乙方的經(jīng)濟損失，甲方應(yīng)負賠償責任。十六、聲明及保證（一）甲方，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。（二）乙方，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。，任何法院、_____機構(gòu)、_____或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。十七、保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_____年。十八、不可抗力本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。十九、通知，必須用書面形式，可采用_______（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。：____________________________________。，應(yīng)自變更之日起_____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應(yīng)責任。二十、爭議的處理（一）本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。（二）本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：；。二十一、解釋本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。二十二、補充與附件本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。二十三、合同效力本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為______年，自_______年_____月_______日至_______年____月____日。本合同正本一式_____份，雙方各執(zhí)_____份，具有同等法律效力；合同副本____份，送___留存一份。甲方（蓋章）：_____________?乙方（蓋章）：_____________授權(quán)代表（簽字）：_________?授權(quán)代表（簽字）：_________簽訂時間：___年____月____日?簽訂時間：____年____月___日簽訂地點：_________________?簽訂地點：_________________安裝合同篇四裝配合同合同編號：_________承攬人：_________法定住址：_________法定代表人：_________職務(wù)：_________委托代理人：_________身份證號碼：_________通訊地址：_________郵政編碼：_________聯(lián)系人：_________電話：_________傳真：_________帳號：_________電子信箱：_________定作人：_________法定住址：_________法定代表人：_________職務(wù)：_________委托代理人：_________身份證號碼：_________通訊地址：_________郵政編碼：_________聯(lián)系人：_________電話：_________傳真：_________帳號：_________電子信箱：_________在裝配_________項目中，雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。第一條裝配項目定作人向承攬人提供裝配_________（產(chǎn)品）_________套（或件）所需的散件；承攬人對定作人提供的散件進行裝配，裝配后將成品交付定作人。第二條加工成品規(guī)格根據(jù)定作人提供的設(shè)計原型，圖紙與產(chǎn)品樣品，雙方共同制定規(guī)范，以滿足生產(chǎn)的需要，這種規(guī)范要符合加工成品的質(zhì)量和性能標準。此規(guī)范一經(jīng)雙方確定，任何變動只有依雙方書面協(xié)議修改。第三條加工費每種型號的加工費如下：_________（大寫：_________美元）；_________（大寫：_________美元）；_________（大寫：_________美元）。第四條來件的交付定作人每月必須分_________次（即每月的_________日、_________日以前）把加工生產(chǎn)所需要的零配件、元器件、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。第五條原材料的驗收承攬人對定作人送來的原材料（或零配件、元器件）等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料（或零配件、元器件）或包裝物料，或數(shù)量不足時，承攬人應(yīng)及時通知定作人更換或補足。第六條原材料損耗加工時零件及原料損耗率為_________％，其損耗率由承攬人免費供應(yīng)，如損耗率超過_________％，應(yīng)由定作人補充加工所需之零件和原料。第七條技術(shù)資料和技術(shù)服務(wù)承攬人同意向定作人提供組裝加工成品所需的圖紙，說明書及成品測試、檢查標準等。定作人同意對承攬人在加工裝配技術(shù)方面的質(zhì)疑予以適當解答。在合同有效期內(nèi)，根據(jù)承攬人請求，定作人同意派遣其工程技術(shù)人員到承攬人工廠進行與加工裝配有關(guān)的技術(shù)指導。定作人派遣工程技術(shù)人員的所有旅行費用和生活費用將由承攬人承擔。在合同有效期內(nèi)，根據(jù)定作人請求，承攬人同意定作人到承攬人工廠接受有關(guān)加工裝配的技術(shù)培訓。但定作人每次派遣人數(shù)不得超過_________人，停留時間不得超過_________天。定作人派遣人員的所有旅行費用和生活費用將由定作人自行承擔。第八條承攬人責任提供裝配生產(chǎn)廠房_________平方米。招聘工人_________名。提供廠內(nèi)加工生產(chǎn)所需要的水、電及設(shè)備，費用由承攬人支付。按照本合同規(guī)定按質(zhì)、按量、按時向定作人交付成品。協(xié)助定作人辦理駐廠人員暫住戶口、入出境申報手續(xù)。協(xié)助定作人辦理加工所需原材料的進口和加工成品的出口手續(xù)。定作人要求承攬人協(xié)助辦理的其他事宜。第九條定作人責任提供加工產(chǎn)品及裝修廠房所需的設(shè)備材料，其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由承攬人墊付，承攬人則從定作人支付的工繳費內(nèi)逐月償還其墊支的本息，償還期為_________年。為使加工生產(chǎn)正?；?，由定作人提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬定作人所有，只在合同期限內(nèi)由承攬人保管使用，損壞和丟失由承攬人負責修理或賠償，但正常維修由定作人負責。合同期滿后，由定作人自行處理。按照本合同規(guī)定的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料（或零部件和元器件）和包裝物料、輔料（或輔件）。工人如因工作不力（含工廠管理人員），經(jīng)教育無效者，定作人有權(quán)向承攬人提出調(diào)換，但禁止非法搜查承攬人工廠工人的身體。承攬人要求定作人協(xié)助辦理的其他事宜。第十條結(jié)算方式結(jié)匯應(yīng)以定作人已簽收的合格產(chǎn)品數(shù)額為依據(jù)，采取d/p即期結(jié)匯或_________方式結(jié)匯。產(chǎn)品交付一次結(jié)匯一次，每月總結(jié)一次。定作人逾期支付工繳費，應(yīng)按銀行貸款利率向承攬人加付延期利息，如連續(xù)_________天不支付，承攬人有權(quán)停止交付產(chǎn)品。第十一條包裝與標記產(chǎn)品要嚴格按照定作人的指示和出口貨物商品常規(guī)進行合適包裝。包裝要嚴格按定作人指示注明標記。定作人應(yīng)至少在貨物完工交運前_________天給承攬人標記指示。在cfr和cif條件下，承攬人應(yīng)在裝船期前_________天內(nèi)將船只、船籍、船齡用電傳/傳真方式通知定作人。在未得定作人確認時，裝運不得進行。定作人應(yīng)在_________工作日內(nèi)予以確認，否則即認為船只得到認可。第十二條加工產(chǎn)品的交付承攬人每月分_________次（即每月的_________日、_________日和_________日）在承攬人廠區(qū)或倉庫向定作人移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：雙方必須派專人參加。交接的產(chǎn)品必須是在包裝前經(jīng)過雙方檢驗合格的成品或半成品。雙方代表必須在交接清單上簽字蓋章。第十三條產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量，以定作人提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。加工生產(chǎn)應(yīng)在雙方技術(shù)人員指導下進行，以工藝比較復雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，定作人必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量檢查應(yīng)有雙方的技術(shù)人員參加。技術(shù)要求較高，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機械測試檢查為準。不合格的產(chǎn)品，若純屬承攬人加工質(zhì)量問題，承攬人負責免責返修；若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計等原因造成，則定作人應(yīng)負擔返修費用。第十四條勞動保護安裝合同篇五甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)過充分協(xié)商就乙方提供原材料(或零部件和元器件)，由甲方在_________加工(或裝配)成品達成協(xié)議，根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)訂立本合同。一、加工(裝配)的項目(或裝配)_________(產(chǎn)品)______套(或件)所需的原材料(或散件)。甲方對乙方提供的原材料(或散件)進行加工(或裝配)，加工(或裝配)后將成品交付乙方。：_________。二、來料(或來件)的交付乙方每月必須分______次(即每月的______日、______日以前)把加工生產(chǎn)所需要的原材料(或零配件、元器件)、包裝物料等運到生產(chǎn)場地，并辦理交接手續(xù)。甲方對乙方送來的原材料(或零配件、元器件)等必須派專人負責驗收和保管。經(jīng)驗收不符合規(guī)格、質(zhì)量要求的原材料(或零配件、元器件)或包裝物料數(shù)量不足時，甲方應(yīng)及時通知乙方更換或補足。三、原材料損耗加工時零件及原料損耗率為_____%，其損耗率由乙方免費供應(yīng)，如損耗率超過______%，應(yīng)由甲方補充加工所需之零件和原料。四、甲方責任(或裝配)生產(chǎn)廠房______平方米。、電及設(shè)備，費用由甲方支付。、按量、按時向乙方交付成品。、入出境申報手續(xù)。五、乙方責任，其價格應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商認可，所需費用由乙方墊支，甲方則從乙方支付的工繳費內(nèi)逐月償還乙方墊支的本息，償還期為______年。，由乙方提供生產(chǎn)所需要的其他專用設(shè)備、測試儀器、檢驗工具等。這部分器材，所有權(quán)仍屬乙方所有，只在合同期限內(nèi)由甲方保管使用，損壞和丟失由甲方負責修理或賠償，但正常維修由乙方負責。合同期滿后，由乙方自行處理。、規(guī)格、質(zhì)量及時間要求，提供加工生產(chǎn)的原材料(或零部件和元器件)和包裝物料、輔料(或輔件)。(含工廠管理人員)，經(jīng)教育無效者，乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換，但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。六、加工產(chǎn)品的交付甲方每月分______次(即每月的____日、_____日和____日)在甲方廠區(qū)或倉庫向乙方移交加工成品。并按下列方法辦理交接手續(xù)：。七、產(chǎn)品質(zhì)量，以乙方提供的并經(jīng)雙方商議確定的樣品為標準。，以工藝比較復雜、技術(shù)要求較高的產(chǎn)品，乙方必須派出常駐技術(shù)人員，對生產(chǎn)進行具體的檢查指導，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。，人工無法檢查的產(chǎn)品，應(yīng)以機械測試檢查為準。，若純屬甲方加工質(zhì)量問題，甲方負責免責返修。若是原材料本身質(zhì)量問題，或是技術(shù)設(shè)計等原因造成，則乙方應(yīng)負擔返修費用。八、工繳費(包括對職工培訓)為______天，采取計時工繳費，工人每人每天(八小時)工繳費為______元。，采取按件計算方式，在堅持互利原則的基礎(chǔ)上、雙方應(yīng)根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價，并在生產(chǎn)加工合同中訂明為