20xx年安裝工程合同糾紛大全(編輯修改稿)
2025-08-06 19:25 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ，責(zé)任歸甲方。(3)因政府行為、相鄰關(guān)系、下雨、下雪、大風(fēng)等不可抗力因素，影響施工以及造成停工的，因此導(dǎo)致的工期延誤，乙方?jīng)]有責(zé)任，工期應(yīng)順延。如甲方提出合同外的工程要求、改變?cè)O(shè)計(jì)要求、改變合同相關(guān)內(nèi)容、設(shè)備位置等，應(yīng)當(dāng)作出書面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時(shí)，以上新要求所導(dǎo)致的以下情況，由甲方負(fù)責(zé)，并及時(shí)支付乙方相關(guān)費(fèi)用：(1)施工工期順延。(2)根據(jù)設(shè)備、材料和工程量增加，相應(yīng)要增加的工程款。乙方因違反本合同相關(guān)條款，而沒有按時(shí)竣工，逾期一天按工程造價(jià)的，向甲方支付違約金。甲方因違反本合同相關(guān)條款或不按時(shí)付款，逾期一天按工程總造價(jià)的，向乙方支付違約金。如甲方未及時(shí)支付工程款，拖延三日以上，乙方有權(quán)停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔(dān)。一方擅自解除合同，應(yīng)按沒有履行部分工程造價(jià)的設(shè)計(jì)圖紙、場(chǎng)所結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報(bào)價(jià)為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本合同未盡事宜雙方協(xié)商，本合同一式四份，甲乙各執(zhí)兩份.甲方(簽章)：乙方(簽章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：日期：日期：安裝工程合同糾紛篇二于____年____月____日，______________有限公司(簡(jiǎn)稱甲方)，與______________有限公司(簡(jiǎn)稱乙方)，簽訂安裝主機(jī)的項(xiàng)目合同。________________
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1