【文章內(nèi)容簡介】 聯(lián)系方式：____________________聯(lián)系方式：____________________ 開戶行：_________________________開戶行：____________________ 賬號：_________________________賬號：_________________________ 日期：______________________日期：______________________ 某產(chǎn)品承攬加工合同書篇七 合同編號：______________ 發(fā)包方：永寧縣教育體育局 承包方：______________ 根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款： 第一條：標的 乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：。最終標的以永寧縣財政局預(yù)算審查中心決算價為最終標的。 第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取 注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。 第三條：加工制作與安裝的要求 書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。 使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。 規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高________，______年_____月_____日前全部交貨。 ②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。 ③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。 第六條書架安裝及驗收與售后服務(wù) ①、乙方對制作的書架進行安裝。 ②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方。 ④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。 第七條：結(jié)算方式、期限及安裝費用 ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預(yù)付款。 ②、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。 ③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。 ④、剩余的合同標的額0%價款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。 第八條：甲方違約責任 ①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金。 ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。 第九條：乙方違約責任 ①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金。 ②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔。 ③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。 第十條：糾紛的處理 當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。 ①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲_____委員會_____。 ②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。 第十一條：附則 ①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。 ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。 發(fā)包方______________承包方______________ 經(jīng)辦人：______________經(jīng)辦人：______________ 單位地址：______________單位地址：______________ 開戶銀行：______________開戶銀行：______________ 賬號：______________賬號：______________ 電話：______________電話：______________ 傳真：______________傳真：______________ 郵政編碼：______________郵政編碼：______________ _______年_______月_______日 某產(chǎn)品承攬加工合同書篇八 承攬方：________________________ 地址：________________________ 電話：________________________ 定作方：________________________ 地址：________________________ 電話：________________________ 定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。 第一條加工成品 第二條加工成品質(zhì)量要求 第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量 承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。 交原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。 第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方。定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。 定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。 第五條價款或酬金 價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。 第六條驗收標準和方法 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。 當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。 第七條交貨的時間和地點 交定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。 交定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準。自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。雙方另有約定的，按約定的方法計算。 第八條包裝要求及費用負擔________________________________________________ 第九條運輸辦法及費用負擔________________________________________________ 第十條轉(zhuǎn)包 乙方將定作物的主要工作交由第三人完成。 乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的： 乙方可以交由第三人完成的工作包括： 乙方應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。 乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權(quán)解除合同。 乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。 第十一條其他約定____________________________________________________________ 第十二條承攬方的違約責任 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款。不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任。經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。 交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理。少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。 未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。 逾期交付定作物，應(yīng)當向定作方償付違約金________元。以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。 未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。 不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的________%或酬金總額的________%的違約金。 異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。 實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。 第十三條定作方的違約責任 中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。 中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%的違約金。不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的________%違約金。 未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。 超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方。變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分。如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。 超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。 無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。 變更交付定作物地點或接收單位，承擔因此而多支出的費用。 第十四條不可抗力 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。 第十五條糾紛的處理 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成按項處理： 向_________機關(guān)申請_________。 向人民法院起訴。 本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。 本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。合同副本一式_______