【文章內(nèi)容簡介】 天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。　　七、合同解除：　　合同履行完畢后，本合同自動解除；　　合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；　　合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。　　八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調(diào)解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟?！　【?、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力?！　〖追剑ê炚拢篲_________ 乙方（手?。篲_________　　地址：________________ 地址：________________　　法定代表人：_________ 身份證號：_________房屋裝修承攬合同5　　甲方（定作人）： 乙方（承攬人）：　　住址： 住址：　　身份證號碼： 身份證號碼：　　甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同?！　∫?、雙方權利義務　　乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關?！　〖追截撠熖峁┐u、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料?！　【唧w裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架?！　∫曳骄哂袕氖路课菅b修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系?！　∈┕C械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理?！　∫曳剿鶎偃藛T的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關?！　《?、質(zhì)量和工期要求　　工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定?！　∫曳綉敱局Ｙ|(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。　　甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權要求乙方停工或整改?！　》课萁ǔ勺越还ず笠寄陜?nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修?！　∪?、付款方式　　工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 ?！　「犊顣r間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付?！　∫曳劫|(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方?！　∷?、違約責任　　由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失?！　∫曳饺魺o視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金 元?！　≡谝曳綗o違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金 元?！　∥?、爭議解決辦法　　發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商?！　∪鐓f(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。　　六、附則　　本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份?！　”竞贤院炗喼掌鹕?。　　以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力?！　〈藚f(xié)議　　甲方簽字： 乙方簽字：　　年 月 日 年 月 日房屋裝修承攬合同6　　甲方： (以下簡稱甲方)　　乙方： (以下簡稱乙方)　　甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：　　一、工程概況　　甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內(nèi)容。　　分項工程單價： 仿瓷：(含材料及人工)。乳膠漆：(含基層膩子及人工)。3，墻紙粘貼：。清水漆：(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算?！　」こ塘浚喊垂こ舔炇盏膶嶋H工程量計算　　施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天?！　《?、付款方式：　　乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款?！　」こ炭⒐そ或灪细瘢追较蛞曳街Ц逗贤們r款的 95 %，剩余 5% 為工程質(zhì)保金，質(zhì)保期為 6 個月。　　三、甲方責任　　辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。　　工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量?！　〖追截撠煿こ趟栀Y源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內(nèi)運輸?shù)缆?，拆除現(xiàn)場內(nèi)障礙物?！　≡谝曳酱_保質(zhì)量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠?！　〖追綄σ曳绞┕がF(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行