【文章內(nèi)容簡介】 價： （大寫）（￥： 元），本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關(guān)稅費等達(dá)到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達(dá)成一致執(zhí)行?！　∷?、工期要求　　年 月 日至 年 月 日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當(dāng)順延（以甲方簽字為準(zhǔn)）?！　∥?、付款方式　　裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的 40% ，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清?！　×㈦p方的權(quán)利和義務(wù)　?。ㄒ唬┘追綑?quán)利和義務(wù)：　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實際工程費。　?。ǘ┮曳綑?quán)利和義務(wù)：　　乙方按甲方施工要求施工。（并幫助甲方解決與本工程相關(guān)問題，達(dá)到甲方施工驗收要求）。　　若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)?！　∝?fù)責(zé)施工現(xiàn)場安全，嚴(yán)防火災(zāi)，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。如乙方未能及時修復(fù)或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復(fù)或賠償費用時，乙方應(yīng)于3日內(nèi)向甲方補足。　　工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負(fù)責(zé)支付?！　∪缫曳绞┕みM(jìn)度不能保證按時交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。　　乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責(zé)任及全部費用均由乙方自行承擔(dān)?！　∫曳綉?yīng)及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行?！　∑摺⑵渌s定事項　　如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時，乙方應(yīng)及時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延?！　∫曳皆谑┕て陂g，應(yīng)及時通知甲方對工程質(zhì)量進(jìn)行交接。甲方指派項目監(jiān)工 徐龍、張濤兩人 到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達(dá)到最好效果?！　“?、違約責(zé)任　　雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應(yīng)于3日內(nèi)補足守約方的實際損失?！　【?、解決合同糾紛的方式　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決?！　∈?、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效?！　”竞贤郊汗こ逃昧稀⑹┕ゎA(yù)決算單?！　〖追剑ㄉw章）： 乙方（蓋章）：　　委托代理人（簽字）： 委托代理人（簽字）：　　地址： 地址：　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：　　年 月 日 年 月 日承攬合同 篇6　　定作方：_________（簡稱甲方）　　承攬方：_________（簡稱乙方）　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守?！　?．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：　　_________?！　?．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：　　_________?！　?．履行的期限、地點和方式：　　_________。　　4．驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：　　_________?！　?．結(jié)算方式：　　_________?！　?．違約責(zé)任：　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任?！　。?）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________％或酬金總額_________的違約金?！　。?）定作方的39。違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________％的違約金?！　?．雙方約定的其它條款：　　_________?！　?．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。　　9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。　　10．本合同一式_________份，正本雙方各執(zhí)_________份，副本送工商行政管理局存查?！　?1．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止?！　《ㄗ鞣剑ㄉw章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________　　_________年____月____日 _________年____月____日承攬合同 篇7　　簽訂時間：年 月 日 合同編號：　　乙方（供方）： 第一條 采購清單：　　甲方（需方）： 中鐵九局集團(tuán)第七工程有限公司　　第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準(zhǔn)。 第三條 調(diào)價方法： 合同簽訂單價為當(dāng)日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準(zhǔn)價格。貨到現(xiàn)場當(dāng)日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準(zhǔn)，幅度超過177。100元時進(jìn)行調(diào)價，按基準(zhǔn)價177。100元結(jié)算，幅度不超過時按簽訂價結(jié)算?！　〉谒臈l 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現(xiàn)場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應(yīng)的有效材質(zhì)單。　　第六條 計算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計重；盤圓依據(jù)過磅檢斤計重?！　〉谄邨l 包裝及驗收標(biāo)準(zhǔn)：按國家標(biāo)準(zhǔn)綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結(jié)果以甲方試驗室復(fù)檢報告為準(zhǔn)，不合格品乙方無條件退場。　　第八條 結(jié)算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質(zhì)量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除?！　〉谑畻l 違約責(zé)任和雙方義務(wù)：　　乙方未按甲方要求的供貨期限或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其它要