20xx年紙質(zhì)版買賣合同范本5篇(編輯修改稿)
2025-04-05 12:45 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 七、違約處罰 (1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機，要認真負責嚴謹科學地加工制造本設(shè)備，并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用，若乙方逾期交付的，每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金，但累計最高不超過合同總額的百分之五。 (2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方，即等于甲方違約，乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二，且工期順延。 八、在合同簽訂后，如甲方提出修改該設(shè)備，需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討，經(jīng)甲乙雙方同意，且甲乙對該修改項目向乙方作相應的經(jīng)濟補償后進行，同時工期順延。 九、本報價未含消防，勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。 十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。 十一、本合同發(fā)生的爭議，雙方應通過平等友好的協(xié)商方式予以解決，若協(xié)商不成，由原告方法院裁決。本合同一式二份，雙方各一份。 甲方：乙方：日期： 2021年紙質(zhì)版買賣合同范本3 賣方 身份證號碼 身份證號碼 (簡稱甲方) 買方 身份證號碼 身份證號碼 (簡稱乙方) 根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買其位于青西農(nóng)貿(mào)市場的門面簽訂本合同以資共同信守執(zhí)行。 第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在貴陽市開陽縣青西農(nóng)貿(mào)市場的門面二層，建筑面積為 平方米(詳見房屋所有權(quán)證第 號)。 第二條 上述門面的交易價格為：人民幣肆拾柒萬捌仟元整(￥：478000元) 第三條 付款的時間與辦法： 本合同簽訂之日起，乙方向甲方支付人民幣壹拾萬元整(￥：)作為定金。 甲方在20_年陽歷3月底交房時，乙方須分二批付清全額房款(含定金)。 第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起7日內(nèi)將交易的門面全部交付給乙方使用，并應在交房當日將水費，電費等費用結(jié)清。 第五條 辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)所需繳納的稅費由乙方承擔，甲方負責協(xié)助及提供過戶相關(guān)手續(xù)，如因甲方原因給乙方造成損失的，由甲方負責。 第六條 甲方保證上述門面沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務糾紛或其他權(quán)利限制，若發(fā)生買賣前即已有的任何糾紛或權(quán)利障礙的，概由甲方負責處理，并承擔相應的法律責任，由此給乙方造成經(jīng)濟損失的，由甲方負責賠償。 第七條 違約責任： 甲乙雙方合同簽訂后，若乙方中途違約，購房定金歸甲方所有，甲方應將乙方已付款不計息返還給乙方。 如甲方交房時乙方未付清全額房款，甲方有權(quán)延期交房，由此給甲方帶來的經(jīng)濟損失，由乙方負責。 如甲方中途違約，以乙方所付定金的雙倍給乙方，并如數(shù)退回乙方所付款項(計息)。 如甲方收到全額房款超過7日未全部交付乙方使用，每逾期一日按照購房總價的2‰支付違約金。
數(shù)學相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1