20xx年家居裝飾工程合同書范本(編輯修改稿)
2025-01-26 01:36 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 其它原因影響了工程施工，除工程日期得以順延外，還應(yīng)償付承包人因此造成停 工、誤工的實(shí)際損失。
(2)由于發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質(zhì)量，承包人向發(fā)包人提出，發(fā)包人仍表示使用的造成工程質(zhì)量問(wèn)題，其返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。
(3)工程未經(jīng)驗(yàn)收，提前使用，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)包人承擔(dān)責(zé)任。
(4)發(fā)包人未按合同的約定付款，承包人有權(quán)解除合同。
(5)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，或改變房間使用功能造成損失或事故的，發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
(6)違反本合同約定的其他條款給承包人方造成損失的，甲方應(yīng)賠償損失。
承包人責(zé)任
(1)承包人原因造成工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定，發(fā)包人有權(quán)要求限期無(wú)償修理或返工，所造成損失由承包人負(fù)責(zé)賠償。
(2)由承包人原因逾期竣工，承包人應(yīng)將發(fā)包人支付的全部款項(xiàng)如數(shù)退還發(fā)包人。
(3)承包人應(yīng)妥善保護(hù)發(fā)包人提供的設(shè)備、材料及現(xiàn)場(chǎng)陳設(shè)和其他物品，如有損壞，應(yīng)予以賠償。
(4)未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失(包括罰款)由承包人負(fù)責(zé)。
(5)承包人提供的材料、設(shè)備是假冒偽劣產(chǎn)品或不符合國(guó)家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以及不符合雙方約定的，應(yīng)無(wú)條件更換為符合要求的材料和設(shè)備，由此產(chǎn)生的費(fèi)用由承包人承擔(dān)，給發(fā)包人造成損失的承包人應(yīng)賠償損失。
(6)發(fā)包人未辦理任何手續(xù)，要求承包人拆改原有建筑結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線，承包人有權(quán)拒絕，如承包人不拒絕，造成損失或事故的承包人承擔(dān)連帶責(zé)任。
(7)由于承包人在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，承包人應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
(8)違反本合同約定的其他條款給發(fā)包人造成損失的，承包人應(yīng)賠償損失。
本合同生效后雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款，不得擅自解除合同，開(kāi)工前一方要解除合同，違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià) %的違約金，開(kāi)工后一方要解除合同，違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總造價(jià) %的違約金。
如一方要變更合同內(nèi)容須雙方協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議
十一、爭(zhēng)議或糾紛的處理
合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)建設(shè)主管部門及有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
雙方協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，按下列第 種方式解決
(1) 雙方同意由南京市仲裁委員會(huì)仲裁
(2) 依法向南京市人民法院起訴。
十二、附則
本合同正本一式二份，雙方各執(zhí)一份。
本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
雙方另有約定可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
十三、其它約定
發(fā) 包 人：承包人 ：
年 月 日
家居裝飾工程合同書范文二 委任方(甲方)：____________
承接方(乙方)：____________
經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程地點(diǎn)：
二、工程戶型：
三、承包方式：乙方包工、包全部材料
四、工程期限
本工程自_____年______月______日至______年______月______日完工。 工程造價(jià)為人民幣：___________
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1