標準電力施工合同(編輯修改稿)
2024-12-16 23:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 承擔一切責任。 七、不可抗力 因不可抗力事件導致的費用增加雙方協(xié)商解決，延誤的工期相應順延。 八、工程質(zhì)量保修 本工程整體保修期為 1 年(按國家有關(guān)保修條款執(zhí)行)，自竣工驗收合格之日起計算。 保修期內(nèi)凡屬設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量等非建設(shè)單位人為因素造 若甲方在不違反操作的情況下出現(xiàn)的故障或損壞，乙方負責免費維修。若甲方違反操作規(guī)范或不可抗拒力原因造成的故障或損壞，乙方負責維修，其費用由甲方負責。 如乙方違反其保修承諾或質(zhì)量問題而造成甲方損失的，甲方有權(quán)將乙方5%的工程尾款部分或全部抵償甲方損失，該尾款不足以賠償甲方損失的，甲方有權(quán)向乙方追償。 九、 雙方責任 (一)甲方違約責任 (1)甲方嚴格遵守合同規(guī)定，如有違反，造成工期延誤或乙方損失，甲方負責。 (2)甲方應當按時支付工程進度款，若因工程款遲付影響工期延誤，由甲方負責。 (3)甲方不得無故解除合同，若未經(jīng)乙方同意解除合同，全部責任由甲方負責。 (二)乙方違約責任 乙方未經(jīng)甲方同意解除合同，需返還甲方已支付的款項，并需支付甲方工程總價的20%作賠償金。 因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材損失均由乙方承擔。 因乙方原因?qū)е卤竟こ滩荒馨磿r正常供電，乙方承擔全部違約責任。 乙方須嚴格按照圖紙及清單報價表中規(guī)定的材料施工，若未經(jīng)甲方同意擅自更換材料，乙方應無條件予以更換成符合合同約定的材料。 十、合同爭議解決 雙方隨時協(xié)商解決有關(guān)施工中發(fā)生的具體事宜，共同履行本合同各項規(guī)定。 本合同條款對特殊情況未盡事宜，雙方可根據(jù)具體情況簽訂補充條款，并與本合同具有同等效力，但不得與本合同想抵觸。 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不稱的依法向人民法院起訴。 合同訂立地點：榕江縣工業(yè)園區(qū)規(guī)劃和建設(shè)局，本合同自簽訂之日起后生效。本合一式四份，具有同等法律效力，雙方各執(zhí)兩份，由雙方各自分送相關(guān)部門。
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1