承攬加工合同通用版樣板(編輯修改稿)
2024-12-16 23:02 本頁面
【文章內容簡介】 壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
，應當賠償甲方因此造成的損失。
，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
(一)甲方：
，有權簽署并有能力履行本合同。
。
，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方：
，有權簽署并有能力履行本合同。
。
，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密 雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何
第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1