道路土石方施工合同范本(編輯修改稿)
2024-12-16 22:43 本頁面
【文章內容簡介】 0%。當工程全部結算完畢后15個工作日內，甲方支付給乙方至結算總價的80%，余款20%驗收合格之日起半年期滿后15個工作日內甲方一次性支付給乙方。 九、雙方責任 ?。?，負責施工階段的質量監(jiān)督檢查及進度控制。 。 。 。 。 ，工作時間內(北京時間7：00—20：00)內，如連續(xù)下雨超過8小時，工期順延(須乙方書面申請并經甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產生的一切費用。 ，負責工程項目管理。 ，達到合同約定質量標準。凡質量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。 ，并按規(guī)定辦理相關手續(xù)。 ，并接受甲方的檢查、督促。 、安全生產。在施工過程中，乙方應做好對現(xiàn)場管理人員及施工人員的安全教育，消除事故隱患，杜絕一切安全事故的發(fā)生。施工過程中所發(fā)生的一切安全事故，責任及經濟損失全部由乙方承擔，并且工期不予順延。甲方及監(jiān)理有全對施工現(xiàn)場進行文明施工、安全檢查，如發(fā)現(xiàn)有不合格的必須立即整改，乙方接到通知后不執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，視同乙方為約，甲方有權處乙方每次20xx元的違約金。 、規(guī)范和甲方批準的施工組織設計以及本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質量。 ，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。 、準確、真實的工程技術資料，一式叁份，竣工驗收后提交給甲方。 ，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。 ，并且合同工期不予追加，合同單價也不變。 ，如發(fā)現(xiàn)不明管線等，應及時通知甲方，否則后果自負。 、用電、臨時設施全部由乙方自行負責。 十、違約責任 ，如乙方無正當理由單方終止或解除合同，則應向甲方支付違約金30萬元(在已經完成的工程結算款和履約保證金中扣除，不足部分由乙方補交)。 ，如標高達不到要求，乙方應在10天內返工直至達到合格，否則甲方將代為處理，其費用從乙方工程結算款中扣除，并處代為處理費用同等金額的違約金。 、承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。 ，否則每延期一天，乙方將承擔工程總價5‰的違約金。 ，在工程驗收后15天內未向甲方移交所有工程技術檔案資料，每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。 ，甲方有權終止合同并另行委托施工單位，并由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。 (或前一道工序未經驗收合格就進入下道工序施工)，視同乙方違約，甲方有權處乙方違約金：第一次處違約金5000元。第二次處違約金10000元。第三次處違約金20xx0元。三次以上甲方有權終至合同，由此引起的一切經濟損失均由乙方承擔。 ，則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。 ，經甲方通知后仍不糾正或遲延履行達10日以上，甲方有權解除合同并處乙方違約金伍萬元。 十一、糾紛處理 本建設工程發(fā)生爭議，甲方與乙方應及時協(xié)商解決。也可由大渡口建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1