【正文】 按銀行有關(guān)逾期付款辦法或“工程價(jià)款結(jié)算辦法”的有關(guān)規(guī)定處理。甲方雖然承擔(dān)了元的誤工費(fèi)。總承包人即使已經(jīng)將工程款向轉(zhuǎn)承包人、違法分包人支付完畢，但只要轉(zhuǎn)承包人、違法分包人沒有付清實(shí)際施工人的工程款，也必須對(duì)拖欠實(shí)際施工人的工程款承擔(dān)連帶清償責(zé)任。在建設(shè)施工合同的履行過程中，我們建議，實(shí)際施工人應(yīng)當(dāng)努力做好以下工作：首先是簽訂好相關(guān)的合同，尤其是自己與轉(zhuǎn)承包人之間的合同，一定要簽訂書面的合同。XX年底，因民工上訪，業(yè)主A支付了D實(shí)際施工人班組5萬元民工工資。以上三項(xiàng)合計(jì)，共元。工程結(jié)算書經(jīng)甲、乙雙方審定后，交______市建設(shè)銀行校準(zhǔn)定這雜，雙方無任何爭議。承包人的工程款已經(jīng)超過付款期限，發(fā)包人仍然沒有支付。三、索要工程款時(shí)效：2年工程款如超過訴訟時(shí)效，施工方將喪失勝訴權(quán)，對(duì)方可以此為由拒付工程款。當(dāng)事人對(duì)墊資利息沒有約定，承包人請(qǐng)求支付利息的，不予支持。深圳律師：黃華(12年律師經(jīng)驗(yàn))律師咨詢：132，4296，6417(免費(fèi))執(zhí)業(yè)律所：廣東蛇口律師事務(wù)所(中國首家律所)律所地址：深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路海王大廈A座14層第五篇：拖欠工程款合同書拖欠工程款合同書篇一：拖欠工程款支付協(xié)議書拖欠工程款支付協(xié)議書甲方：福建昭華置業(yè)有限公司乙方：福建省邵武三建工程有限公司根據(jù)施工合同約定，至XX年3月20日甲方拖欠乙方工程款累計(jì)肆佰柒拾萬元整（4700000元），導(dǎo)致乙方資金緊張，無法正常施工，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達(dá)成如下補(bǔ)充協(xié)議：由乙方自籌資金繼續(xù)施工，盡快完成帕美諾莊園二期會(huì)所工程。四、拖欠工程款怎么辦、追討工程款的妙招、如何巧妙追討工程款？。，一方面，三方在一份合同上分別作為建設(shè)方、總承包方、施工方簽字蓋章，共同作為合同主體形成了合同關(guān)系；另一方面，合同中又約定：建設(shè)方與施工方不直接發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來。對(duì)于上述情況，對(duì)業(yè)主的履約能力要及時(shí)分析，采用相應(yīng)的自我保護(hù)措施?！边@一規(guī)定的進(jìn)步意義在于在沒有合同關(guān)系的情況下，要求實(shí)際施工人所實(shí)施勞務(wù)的受益人，即建筑工程的發(fā)包人承擔(dān)支付工程價(jià)款的法律責(zé)任，最大限度地體現(xiàn)了對(duì)實(shí)際施工人的保護(hù)。工程結(jié)算款支付與分部分項(xiàng)工程或施工人承包工程竣工掛鉤。市場經(jīng)濟(jì)是信用經(jīng)濟(jì)和法制經(jīng)濟(jì)，社會(huì)運(yùn)行的基礎(chǔ)之一是信用。三、對(duì)拖欠實(shí)際施工人的工程款，總承包人、轉(zhuǎn)承包人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)連帶清償責(zé)任，發(fā)包人業(yè)主應(yīng)當(dāng)在欠付工程款范圍內(nèi)承擔(dān)清償責(zé)任根據(jù)《民法通則》、《合同法》、《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》等法律規(guī)章規(guī)定的合法、公平、誠信原則，總承包人基于自己的非法轉(zhuǎn)包、違法分包，應(yīng)當(dāng)對(duì)實(shí)際施工人的利益予以保障。實(shí)際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的，人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當(dāng)事人。2006年12月，因各種原因，實(shí)際施工人D被迫退場。2）合同約定的廠房為“現(xiàn)有廠房”，不是江蘇建工施工完成的建筑物。儀表公司應(yīng)支付的違約金問題在施工過程中儀表公司出具了承諾書，其中的第五條中明確承諾“在本項(xiàng)目工程施工過程中，如因甲方（儀表公司）原因造成的全部或部分項(xiàng)目緩建、停建均屬甲方違約，將由甲方負(fù)責(zé)按原簽約合同總價(jià)5%的價(jià)款在完工結(jié)算時(shí)給予乙方一次性賠償。江蘇建工依約履行了全部義務(wù)，且工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收，并交付儀表公司實(shí)際使用。此外，違約過錯(cuò)的程度以及違約行為的輕重，與承擔(dān)違約責(zé)任的大小沒有直接聯(lián)系，是一種單一的、懲罰性的違約責(zé)任。楊唐全律師法學(xué)碩士，現(xiàn)于上海中企泰律師事務(wù)所從事專職法律服務(wù)工作。據(jù)施工單位B稱，業(yè)主建設(shè)單位A共拖欠其工程款2230萬元（含質(zhì)量保證金）。最后，應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行訴訟，以免因?yàn)檫\(yùn)用其他方式解決問題無果的情況下，耽誤了訴訟時(shí)效。本案中，由于總承包人B與轉(zhuǎn)承包人C簽訂的合同、轉(zhuǎn)承包人C與實(shí)際施工人D簽訂的合同，均屬于無效合同，因此，他們之間關(guān)于預(yù)先扣除的約定，缺乏法律依據(jù)。伴隨著農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，農(nóng)村建筑隊(duì)異軍突起，致使建筑業(yè)勞動(dòng)隊(duì)伍迅速擴(kuò)大，隊(duì)伍出現(xiàn)嚴(yán)重膨脹，直接導(dǎo)致了建筑領(lǐng)域的不良競爭。（1）工程款優(yōu)先支付的規(guī)定根據(jù)合同法第286條規(guī)定：“發(fā)包人未按照約定支付價(jià)款的，承包人可以催告發(fā)包人在公道期限內(nèi)支付價(jià)款。認(rèn)真做好工程簽證，加強(qiáng)工程索賠。最后，筆者必須提出的是，解決建筑工程領(lǐng)域拖欠工程款題目，直接關(guān)系到農(nóng)民工工資，關(guān)系到社會(huì)安定，關(guān)系到全行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益的進(jìn)步，是整個(gè)行業(yè)面臨的共同題目，僅僅依靠個(gè)別建筑工程施工企業(yè)的內(nèi)部治理和法律意識(shí)的增強(qiáng)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，它需要各級(jí)建設(shè)行政主管部分和其它有關(guān)部分抓緊建立工程項(xiàng)目治理的聯(lián)運(yùn)機(jī)制，高度重視建筑企業(yè)拖欠工程款的題目，認(rèn)真貫徹國務(wù)院及建設(shè)部清欠的文件精神，各級(jí)建設(shè)、計(jì)劃、財(cái)政、審計(jì)、工商、金融等部分認(rèn)真履行其職責(zé)，嚴(yán)格審查建設(shè)項(xiàng)目開工前的資金到位情況，積極采用雙向擔(dān)保、第三方擔(dān)保的擔(dān)保措施，建立工程款專戶儲(chǔ)存制度，對(duì)工程款使用跟蹤檢查，保證專款專用。2)同時(shí)，在L公司與某公園就工程及付款問題多次協(xié)商時(shí)，某公園均未表示異議。，保持協(xié)調(diào)，對(duì)可能出現(xiàn)的意外問題如何處理。那么關(guān)于拖欠工程款，法律是怎樣規(guī)定的？ 關(guān)于拖欠工程款適用的法律規(guī)定，主要適用《合同法》第十六章和《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》。第十八條 利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。利息從應(yīng)付工程價(jià)款之日計(jì)付。特此承諾(建設(shè)單位蓋公章)年月日篇七：甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀甲方拖欠乙方拖欠工程款起訴狀甲方：起訴單位：(全稱)：______市______縣______建筑公司企業(yè)性質(zhì)：集體經(jīng)營范圍：：何時(shí)經(jīng)何部門批準(zhǔn)開業(yè)：______年______月份經(jīng)______縣基建局批準(zhǔn) 地址：______縣______鄉(xiāng)______電話：______________________開戶銀行：______工區(qū)歷下辦理處。為了收回甲方拖欠的工程款，乙方組織專人多次與甲方交涉。作為一名執(zhí)業(yè)律師，筆者結(jié)合自己工作實(shí)踐中辦理的一起建設(shè)施工合同拖欠工程款案，對(duì)這種現(xiàn)象進(jìn)行分析，并就建設(shè)工程施工合同非法轉(zhuǎn)包、違法分包的處理原則、無效施工合同的工程款結(jié)算方式、實(shí)際施工人利益的保護(hù)途徑、工程質(zhì)量保證金的繳納和工程管理費(fèi)等問題提出自己的一些探討性見解，與大家交流。本案的發(fā)生，既有其偶然性，也有其必然性。目前來說，有三種計(jì)價(jià)方式，固定總價(jià)、固定單價(jià)、可調(diào)價(jià)格。五、建設(shè)工程施工合同中約定的管理費(fèi)違反了法律禁止性規(guī)定，不應(yīng)當(dāng)被扣除 根據(jù)《合同法》相關(guān)規(guī)定，本案件中，轉(zhuǎn)承包人無權(quán)將其承包到的工程分包給實(shí)際施工人施工，更無權(quán)從該合同轉(zhuǎn)讓中謀取利益。甲方應(yīng)依合同書之規(guī)定與乙方結(jié)清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款元。此致______市______區(qū)人民法院起訴單位：______縣建筑工程總公司__________公司(蓋章)_________年_________月________日附：。后來，甲方又以有關(guān)建材差價(jià)不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學(xué)樓所拖欠的工程款，并推而廣之，拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結(jié)算。承包方式是“議標(biāo)形式，也工包材料”。工程款的類型和支付方式 工程款的類型分為預(yù)付款、進(jìn)度款、竣工結(jié)算款。為實(shí)現(xiàn)三個(gè)代表“穩(wěn)定壓倒一切”的重要思想和立黨為公、執(zhí)政為民的政策規(guī)定，最高法院援引合同法第73條的代位權(quán)的規(guī)定，突破合同法規(guī)定的合同相對(duì)性原則，于XX年10月25日公布了《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（以下簡稱司法解釋）。B不向C預(yù)付工程款，每月底驗(yàn)工計(jì)價(jià)，扣除5%質(zhì)量保證金。不按合同規(guī)定撥付工程款。在長達(dá)一百七十七天之內(nèi)，由于甲方的原因，造成乙方開進(jìn)工地的70余名職工無活可干，機(jī)具設(shè)備長期雙里無用，給乙方經(jīng)濟(jì)上造成損失達(dá)元。建設(shè)工程的價(jià)款就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。如有違此承諾，愿按相關(guān)規(guī)定接受處罰，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條 建設(shè)工程施工合同無效，且建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格的，按照以下情形分別處理：(一)修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人請(qǐng)求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用的，應(yīng)予支持。1)不少當(dāng)事人在發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛時(shí)，往往出于情面觀點(diǎn)或法律意識(shí)不強(qiáng)，不愿以正式的書面形式追討工程款，更不愿通過訴訟途徑解決問題，而常常是以電話形式追討或請(qǐng)客喝酒的方式來“感動(dòng)”違約方付款，往往在不經(jīng)意間，超過了法律訴訟時(shí)效從而追悔莫及。3)而且在2004年5月，以函件的方式使某公園確認(rèn)了欠付原告L公司巨額工程工程款的事實(shí)，使本案的訴訟時(shí)效得以不斷延續(xù)。，后就無力再繼續(xù)付款，某公園也向L公司支付了部分工程款。施工企業(yè)在進(jìn)行工程索賠時(shí)，應(yīng)把握三個(gè)題目：一是工程索賠是在發(fā)包方不同意簽證或不完全簽訂的情況下進(jìn)行；二是在雙方約定的期限內(nèi)進(jìn)行；三是索賠要有確鑿、充分的證據(jù)。”按照示范文本之規(guī)定，發(fā)包人應(yīng)在收到竣工結(jié)算資料后28天內(nèi)進(jìn)行核實(shí)、確認(rèn)或提出修改意見，并在確認(rèn)后及時(shí)付清結(jié)算款。二是工程進(jìn)度款的支付。針對(duì)建筑行業(yè)領(lǐng)域拖欠工程款的實(shí)際，引起了國務(wù)院及建設(shè)部的高度重視，國務(wù)院辦公廳提出了切實(shí)的解決建筑領(lǐng)域拖欠工程款的要求，并對(duì)清欠時(shí)間做出了具體規(guī)定。結(jié)合本案的具體情況來看，總承包人A與轉(zhuǎn)承包人C之間實(shí)行的是固定單價(jià)計(jì)價(jià)模式，轉(zhuǎn)承包人C與實(shí)際施工人D之間實(shí)行的也是固定單價(jià)計(jì)價(jià)模式。實(shí)踐中，承包單位對(duì)其承包的建設(shè)工程未派出項(xiàng)目管理班子或其技術(shù)管理人員明顯低于正常水平的，以轉(zhuǎn)包行為論處。B承接整個(gè)工程的施工任務(wù)后，將其中的三個(gè)工區(qū)的工程項(xiàng)目轉(zhuǎn)包給某投資有限公司（以下簡稱C）。儀表公司要求江蘇建工至逾期完工的違約金沒有依據(jù)合同約定的工期為380天，在合同約定的期限內(nèi)完工，不存在逾期完工的事實(shí)。對(duì)此我們不予以認(rèn)可，1認(rèn)為合同已經(jīng)約定了閉口價(jià)無須進(jìn)行工程造價(jià)鑒定?！就徃艣r】合同是閉口價(jià)，但在施工過程中有部分工程因故取消施工，因而儀表公司提出對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行造價(jià)鑒定，并提出了造價(jià)鑒定的申請(qǐng)。因此，儀表公司應(yīng)支付未按期付款的利息。2006年3月份，業(yè)主A通過在全國范圍內(nèi)的招投標(biāo)，將一條通往省外的高速公路以總承包施工的方式，發(fā)包給某施工集團(tuán)公司（以下簡稱B）施工建設(shè)。對(duì)于轉(zhuǎn)包行為，我國法律予以明確禁止。三種方式，實(shí)踐中，運(yùn)用更多的是“固定單價(jià)”計(jì)價(jià)方式。孟潔第三篇：拖欠工程款拖欠工程款 建筑工程 施工企業(yè)長期以來，建筑施工行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)，拖欠工程款在建筑行業(yè)中也愈演愈烈。對(duì)于工程進(jìn)度款應(yīng)留意兩個(gè)題目：一是工程進(jìn)度款的計(jì)算，一般規(guī)范的作法是施工人按專用條款的約定向工程師提交已完工程量的報(bào)告，工程師在七日內(nèi)應(yīng)當(dāng)核定，七天內(nèi)不予核實(shí)的，施工人開列的工程量視為被認(rèn)可。承包人請(qǐng)求按照竣工結(jié)算文件結(jié)算工程價(jià)款的，應(yīng)予支持。工程索賠是指在建筑商合同履行過程中，即按照發(fā)包人的指令和通知進(jìn)進(jìn)施工現(xiàn)場后，一旦碰到不具備開工條件、工程量增加、設(shè)計(jì)變更、工期延誤、以及合同約定的可以調(diào)整單價(jià)的材料價(jià)格上漲等，在發(fā)包人拒盡簽證的情況下