【正文】 q 地磚、地板工程出現(xiàn)2處(塊)以上顯著隆起、凹陷、移位,或松動、脫落(材料質(zhì)量問題除外)。(3)__________________________________________。第19條、由發(fā)包人提供的材料、設(shè) 設(shè)備(發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表),發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。最終實際人工費總額:,大寫:壹萬貳千元人民幣整(發(fā)生變更也不予修正)。(8)室內(nèi)門、門鎖等的安裝。乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的材料、家具、陳設(shè)或其它物品，如有損壞，乙方應(yīng)照價賠償。六、工程圖紙乙方負責(zé)提供的設(shè)計圖紙標(biāo)準(zhǔn)為：（a）平面圖紙一張；（b）相關(guān)施工黑白圖紙一套；（c）不另提供剖面和效果圖；（d）如果甲方需要效果圖，不需要乙方施工該工程，乙方將另行收費，標(biāo)準(zhǔn)為：880元/A3紙、680元/A4紙；施工圖紙條件和時間：（a）合同簽字后，甲方和乙方雙方應(yīng)在每張圖紙上簽字認可，甲方對圖紙未能確認簽字，乙方則緩期開工，工期須延。三、工程承包方式雙方商定采取下列第___________種承包方式：（1）乙方包工、包全部材料；（2）乙方包工、包部分材料，甲方提供部分材料；（詳見清單）（3）乙方包工、甲方包全部材料。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款______ % 支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場后，經(jīng)乙方驗收，由乙方負責(zé)保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當(dāng)造成的損失，由乙方負責(zé)賠償。第十六條 附則本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后，經(jīng)房地產(chǎn)管理部門鑒證之日起生效。在工程保修期內(nèi)，承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。第五條 乙方工作施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)完成工程；嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保護好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場，交付前應(yīng)打掃衛(wèi)生一次。本協(xié)議自簽訂之日起生效，全部履行完畢后自動終止。(并指派人員協(xié)助甲方選購材料，確保所購材料質(zhì)量。承包方式：包工包料工程工期：工程自年年 月 日竣工。第七條 違約責(zé)任一方當(dāng)事人未按約定履行本合同義務(wù)給對方造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第二條 工程圖紙和工程變更工程圖紙由____________方負責(zé)提供,施工前____________日工程圖紙必須經(jīng)雙方簽字確認。三、雙方應(yīng)共同遵守裝飾裝修和物業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定，施工中不得擅自改變房屋承重結(jié)構(gòu)，拆改共用管線和設(shè)施。甲方應(yīng)在收到乙方解除合同通知書之日起____日內(nèi)，做出答復(fù)，并承擔(dān)經(jīng)濟損失。第八條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險提示：工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。不得有下列行為：（1）隨意改動房屋主體和承重結(jié)構(gòu)，如確需折改原建筑結(jié)構(gòu)、設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。總?cè)諝v工期天數(shù)________天。五、違約責(zé)任由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元。第四次______竣工驗收當(dāng)天______支付工程總造價10%______合計_________元。第8條 違約責(zé)任、爭議或糾紛處理、因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。、因甲方逾期付款，逾期交場地，影響工期，工期順延。、工程質(zhì)量：按圖紙保質(zhì)保量施工、符合環(huán)保要求、并達到合格等級。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄，編制工程結(jié)算。乙方完成 50%，甲方支付 30%工程款。承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。若復(fù)驗合格，其復(fù)驗及返工費用由甲方承擔(dān)，工期也予順延。若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。第四條 甲方工作開工____日前，向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或作法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。第六條 材料供應(yīng)風(fēng)險提示：對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求時，承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場，并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備，由此增加的費用和（或）延誤的工期，由承包人承擔(dān)。雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住或經(jīng)營使用，如甲方擅自使用視同驗收合格，甲方不得以未在驗收資料上簽字認可為由拒絕乙方后期工程款項的收取，否則由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。向原告方住所地人民法院提起訴訟。深圳市家庭裝飾裝修工程施工合同合同編號：_________________________發(fā)包人(以下簡稱甲方)：___________________________________________住所: _________________________身份證號:_________________________聯(lián)系電話:__________________________________________________________承包人(以下簡稱乙方)：___________________________________________營業(yè)執(zhí)照號:________________________________________________________住所:______________________________________________________________法定代表人: ___________________聯(lián)系電話:_________________________施工隊負責(zé)人: _________________聯(lián)系電話:_________________________甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎(chǔ)上，就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:第一條 工程概況工程地點：____________________________________戶型結(jié)構(gòu)：____________________________________套內(nèi)面積____________平方米。雙方另有約定的除外。(2)向______________________人民法院提起訴訟。甲方負責(zé)辦理物業(yè)管理處、城管、消防等部門的一切手續(xù)和相應(yīng)費用，確保乙方進場時間。由于甲方原因?qū)е率┕ぶ型就９?，甲方?yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失，按每天150元/天/人補償乙方。施工項目及要求：________________________。因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延，因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔(dān)，工期不順延。第十二條 違約責(zé)任風(fēng)險提示：明確違約責(zé)任在簽訂合同時，雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為，并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任，來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)，一旦違約情況發(fā)生，也有據(jù)可依。4 、裝飾施工內(nèi)容：詳見附件一《裝飾施工內(nèi)容表》。3 、甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。2 、工程結(jié)算：詳見附件六《工程結(jié)算單》。2 、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的______ % 向甲方支付違約金。裝飾施工內(nèi)容：附件一含施工圖紙、施工做法說明及工程預(yù)算書。乙方提供的材料、商品，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級有差異的（不含雙方認可），應(yīng)禁止使用。由于乙方在施工過程中違反安全操作規(guī)范，消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，由乙方承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。甲方（簽章）：委托代理人：聯(lián)系電話：_______年____月____日乙方（簽章）：法定代表人：聯(lián)系電話：_______年____月____日附件：施工圖紙共_____張裝修預(yù)算書（經(jīng)甲乙方共同簽字確認）共_____頁甲方提供裝飾裝修材料明細表乙方提供裝飾裝修材料明細表其他：本合同共_____頁（附件）____________________________工程裝修預(yù)算書序號項目名稱單位數(shù)量合計材料及共計說明（包括備注）發(fā)包方（簽字）____________________年____月____日承包方（簽字）____________________年____月____日（附件）____________方提供裝飾裝修材料明細表金額單位：________元材料名稱單位品種規(guī)格數(shù)量單價金額供應(yīng)時間供應(yīng)至的地點發(fā)包方（簽字）____________________年____月____日承包方（簽字）____________________年____月____日裝飾裝修工程合同9住所:身份證號:電話:承包人(乙方):住所:施工隊負責(zé)人:電話:身份證號:木工負責(zé)人:電話:身份證號:油漆工負責(zé)人:電話:身份證號:瓦工負責(zé)人:電話:身份證號:水電工負責(zé)人:電話:身份證號:依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達成如下協(xié)議:第一部分 工程概況第1條、工程地點:上海市浦東新區(qū)蘭城路115弄42號502室第2條、工程內(nèi)容及做法(1)餐廳背景、酒柜、吊頂制作。(4)由承包人提供的材料必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等。第13條、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督,負責(zé)材料進暢⒖⒐ぱ槭鍘第五部分 承包人義務(wù)。因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。第31條、在正常使用條件下,工程應(yīng)在一定時期內(nèi)保證合格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),不應(yīng)出現(xiàn)嚴(yán)重、大面積和多處質(zhì)量問題。發(fā)包人接到資料后15日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表4:家庭居室裝飾裝修工程保修單)。第23條、發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。第11條、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。(3)承包人要求發(fā)包人提供的材料數(shù)量應(yīng)符合實際施工的要求,與工程實際使用量的誤差應(yīng)在+5%以內(nèi)。補充合同與本合同具有同等的法律效力。八、消防工程本項目工程，由甲方自行辦理相關(guān)手續(xù)和完成該項目工程，乙方不承攬消防工程的裝修（正常水電改造、吊頂?shù)炔涣腥胂拦こ蹋?。用于本合同?guī)定施工現(xiàn)場的材料和商品，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用，如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。裝飾施工地點：__________市_______區(qū)_______路（小區(qū)）_______幢_______號（單元）_______室。(3) 未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及各種共用設(shè)備管線。乙方負責(zé)修復(fù)和賠償。三、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定：1 、本工程執(zhí)行 DBJ086297 《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、DB31/T30 《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。2 、裝飾施工地點：____區(qū) ( 縣 ) ______路______弄 ( 村 ) ______號____樓______室。甲方接到資料后____日后如未有異議，即視為同意，雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單、并簽字，甲方應(yīng)在簽字時間向乙方結(jié)清工程尾款。因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作而影響工期的，工期順延：因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由甲方承擔(dān)，工期順延。若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案，由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。由于甲方原因臨時更改圖紙、或其提供的材料設(shè)備質(zhì)量不合格、或非乙方造成的停水停電等不可抗拒的因素影響工程的質(zhì)量、工期，工期須延。工程開工前向乙方確認該工程的項目內(nèi)容及作法說明，購買材料。第八條 爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決；也可以向深圳市消費者委員會申請調(diào)解解決。擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。七、施工期間發(fā)生的工程變更、材料變更和工期變化，都必須以雙方當(dāng)事人簽字認可的書面材料為依據(jù)。第十二條 爭議解決方式本合同在履行過程中產(chǎn)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成的，按以下第_____種方式解決爭議。甲方另定的驗收時間不得超過竣工后7個工作日，否則視為承認工程產(chǎn)品竣工驗收合格。工程變更協(xié)議，作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。按要求組織施工，在乙方授權(quán)范圍內(nèi)處理本工程相關(guān)事宜。甲方(簽章)：__________電話：__________乙方(簽章)：__________電話：__________簽訂地點：__________簽訂日期：________________年______月______日裝飾裝修工程合同2發(fā)包方（甲方）：法定代表人：承包方（乙方）：法定代表人：風(fēng)險提