【正文】 方義務(wù) 9 特許權(quán)的授予 9 擔(dān)保權(quán) 9 投資人的主要義務(wù) 9 回購人的主要義務(wù) 9 建設(shè)期 10 建設(shè)期的延長 10第3條 合作前提條件 10 投資人條件 10 回購人條件 10 回購承諾函和回購擔(dān)保文件 10第二章 投融資 11第4條 項目融資 11 投資人的投融資義務(wù) 11 項目資本金 11 項目公司注冊資本 11 擔(dān)保權(quán)益 11 融資文件 11 資金使用 11第三章 項目監(jiān)管 11第5條 項目監(jiān)管 11 回購人的監(jiān)管權(quán) 11 財務(wù)監(jiān)管 12 監(jiān)理機構(gòu)的監(jiān)管 12第四章 項目建設(shè) 13第6條 土地使用 13 征地、拆遷和補償 13 建設(shè)用地的權(quán)利 13 對建設(shè)用地的限制 13 臨時用地 13 公用設(shè)施使用建設(shè)用地 13第7條 前期工作 14第8條 設(shè)計修改和設(shè)計變更 14第9條 施工 15 投資人的主要義務(wù) 15 回購人的主要義務(wù) 16 建設(shè)工程質(zhì)量 16 質(zhì)量保證和質(zhì)量控制方案 17 總承包人和施工監(jiān)理人 17第10條 進度計劃及控制 17 進度計劃 17 進度報告 18 建設(shè)中的預(yù)期延誤 18 建設(shè)過程中的監(jiān)測、檢驗及異議 19 工程停建或緩建 19第五章 項目延誤與終止 19第11條 完工延誤 19 逾期賠償金 19第12條 合同終止 20 終止合同 20 終止合同時的估價 20 終止后的支付 21第六章 驗收和移交 21第13條 工程驗收 21 驗收標(biāo)準(zhǔn) 21 驗收 21 重新驗收 21 檢驗爭端 21第14條 單項工程移交 22 移交的范圍和時間 22 移交文件 22 技術(shù)移交 23 移交效力 23 合同的取消和轉(zhuǎn)讓 23 所有權(quán)及風(fēng)險的轉(zhuǎn)移 23 移交證書 23 投資人設(shè)備的移出 23第15條 項目整體移交 24第七章 缺陷責(zé)任 24第16條 缺陷責(zé)任期 24 完成收尾工作和修補缺陷 24 缺陷責(zé)任期 25第八章 回購款的計算、調(diào)整和支付 25第17條 回購款計算調(diào)整 25 回購款的計算 25 回購款的調(diào)整 26第18條 回購款支付 26 回購款的支付 26 支付延誤 27 審計 27第九章 各方的一般義務(wù) 27第19條 回購人的一般義務(wù) 27 遵守法律和合同 27 支付回購款 27 協(xié)助批準(zhǔn) 27 協(xié)調(diào)和配合 27 法律和條例變動 28 征地和拆遷 28第20條 投資人的一般義務(wù) 28 遵守法律 28 全面管理 28 資金管理 28 法律和條例的變動 29第21條 環(huán)境及文物 29 環(huán)境保護 29 付款到期日 30 保護考古、地質(zhì)和歷史文物 30第22條 項目文件及保險 30 項目文件的協(xié)調(diào) 30 保險 31 知識產(chǎn)權(quán) 31第十章　不可抗力 31第23條 不可抗力及影響 31 不可抗力引起的中止履行 31 通知 32 不可抗力造成的支出和延誤 32 減少損失的責(zé)任和協(xié)商 32 不可抗力造成的終止 33 災(zāi)害保險和項目的修理 33第十一章　合同轉(zhuǎn)讓 33第24條 雙方合同轉(zhuǎn)讓 33 由回購人的轉(zhuǎn)讓 33 由投資人的轉(zhuǎn)讓 33第十二章　爭議解決 34第25條 解釋規(guī)則 34 合同文件 34 完整的協(xié)議 34 變更 34 可分割性 34第26條 爭議解決 34 定期討論 34 友好解決 34 訴訟 35 訴訟期間的履約 35 繼續(xù)有效 35第十三章　附則 35第27條 其他規(guī)定 35 義務(wù)的分別性 35 通知 35 不予放棄 36第28條 對投資人的優(yōu)惠條件 36陳 述本協(xié)議由 （按照中華人民共和國法律正式設(shè)立和存續(xù)的政府機關(guān)法人，以下簡稱“回購人”）和 （一家依照中華人民共和國法律設(shè)立和存續(xù)的有限責(zé)任公司，以下簡稱“投資人”）于二〇〇_____年____月____日在中華人民共和國______________簽署?！绊椖抗尽保? 指根據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律和法規(guī)在中華人民共和國成立和登記注冊的、以實施本協(xié)議為目的的有限責(zé)任公司?！叭谫Y文件”： 指投資人為完成工程項目而與金融機構(gòu)簽訂的或由金融機構(gòu)出具的任何貸款協(xié)議、擔(dān)保協(xié)議、票據(jù)、保函及其他文書?！翱⒐を炇铡保? 指本協(xié)議第13條所規(guī)定的過程?！爸卮笤O(shè)計變更”：指由回購人提出的或由投資人提出并由回購人確認的關(guān)于引起工程項目內(nèi)容、工程量、質(zhì)量、工期要求、工程價款、施工方法等重大變動且變動超出某控制范圍（見具體施工合同）的變更?！斑M度計劃”： 本項目施工組織設(shè)計中所列的工程進度計劃。第2條 雙方義務(wù) 特許權(quán)的授予依照本協(xié)議的規(guī)定，回購人授予投資人以下獨家的權(quán)利：（1）對 進行投資、融資和施工建設(shè)；（2）按第6條規(guī)定使用項目建設(shè)用地。 回購承諾函和回購擔(dān)保文件回購人應(yīng)在生效日期向投資人出具回購承諾函和______________提供的對本項目的回購擔(dān)保文件。、回購擔(dān)保文件進行質(zhì)押融資。投資人應(yīng)在項目工程投資期間，對項目工程進行獨立核算，每季依照中國現(xiàn)行會計制度和準(zhǔn)則編制工程財務(wù)報表，財務(wù)報表至少應(yīng)包括獨立核算的資產(chǎn)負債表、損益表、現(xiàn)金流量表?；刭徣擞袡?quán)對施工監(jiān)理人的工作進行抽查、檢查、了解、監(jiān)督等活動，投資人應(yīng)積極配合回購人的這些活動。回購人或承擔(dān)建設(shè)的單位完成公用設(shè)施工程建設(shè)后應(yīng)將項目用地恢復(fù)原狀或清理至符合適用法律的要求。那么投資人可在各單項工程建設(shè)期內(nèi)的任何時候向回購人提交設(shè)計變更的建議書。工程應(yīng)包括為滿足回購人要求的、經(jīng)審查批準(zhǔn)的投資人的建議書及資料表所必須的、或協(xié)議隱含或由投資人的任何義務(wù)而產(chǎn)生的任何工作，以及協(xié)議中雖未提及但推論對工程的穩(wěn)定、完整或安全所必須的全部工作。 建設(shè)工程質(zhì)量投資人應(yīng)確保依照已核準(zhǔn)的設(shè)計并按已簽訂并生效的各單項工程合同所列標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)格實施各單項工程。投資人應(yīng)及時將投資人和總承包人及施工監(jiān)理人指派到項目上的所有主管人員的名單連同其資歷簡介一并送交由回購人備案。進度計劃應(yīng)包括下列內(nèi)容：（1）投資人計劃實施該工程的次序（包括資金、采購、施工、檢驗等各個階段）；（2）該工程施工文件編制中包含的所有的主要事件與活動；（3）施工前審查的期限以及在回購人的要求中規(guī)定的各項期限；（4）該協(xié)議中規(guī)定的所有檢驗的次序。 建設(shè)中的預(yù)期延誤，投資人應(yīng)立即通知回購人，對下述方面作出比較詳細的說明：（1）預(yù)計不能如期達到的某一重大日期；（2）延誤或預(yù)計延誤的原因，包括說明任何據(jù)稱的不可抗力情況；（3）預(yù)計的延誤天數(shù)以及任何其它可適當(dāng)預(yù)見到的對建設(shè)工程產(chǎn)生的不利影響；（4）投資人為克服或減少延誤及其影響而已經(jīng)采取或建議采取的措施。投資人配合回購人進入現(xiàn)場，以使回購人得以對建設(shè)工程進行監(jiān)測和檢驗。 120 天后的延誤，應(yīng)每日支付該工程造價的__萬分之二 作為逾期賠償金。第六章 驗收和移交第13條 工程驗收 驗收標(biāo)準(zhǔn) 驗收 28 天將某一確定日期書面通知回購人代表，說明在該日期將進行驗收，回購人應(yīng)派代表參加驗收組進行檢驗。按照項目中每項工程所標(biāo)定的進度計劃中所確定的時間范圍內(nèi)驗收合格后進行移交并投入使用。操作及維修手冊應(yīng)足夠詳細地使回購人能對此項移交的工程進行操作、維護、拆卸、重新安裝、調(diào)整及修理。從頒發(fā)移交證書之日起，回購人即享有該單項工程的所有權(quán)。當(dāng)最后一項單項工程通過驗收，并移交了協(xié)議規(guī)定的文件后，回購人應(yīng)接收全部工程，并頒發(fā)項目的整體移交證書，至此，項目整體移交完畢。，與總承包人簽訂質(zhì)量保修書，在移交時將前述質(zhì)量保修書的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給回購人或其委派人。此類立法指一切法律、指令、規(guī)章或具有法律效力的細則。并且回購人不得損害投資人的任何其他權(quán)利或補償。 法律和條例變動，適用于本項目的法律、法規(guī)、規(guī)章發(fā)生了對投資人有重大不良影響的變動，投資人可書面申請調(diào)整回購款或者調(diào)整本協(xié)議的其他條件，投資人應(yīng)在根據(jù)本條規(guī)定提出的任何通知中詳細地表明這類變動所造成費用增長情況及投資人建議如何應(yīng)對這類變動的意見。如果在本協(xié)議生效日之后，中國法律、條例和法令發(fā)生了有利于回購人的重大變動，投資人可以書面通知的形式要求對本協(xié)議條件進行調(diào)整，以使回購人處于與其在這類變動前所處經(jīng)濟地位基本相同的地位，回購人不得拒絕。 保護考古、地質(zhì)和歷史文物投資人應(yīng)采取有效措施保護在建設(shè)施工期間發(fā)現(xiàn)的考古文物、化石、古墓和遺址、歷史藝術(shù)珍品以及任何其它具有考古、地質(zhì)和歷史價值的物品。上述各項的所有復(fù)制件均適用同樣的原則。這一限制不應(yīng)影響一方經(jīng)另一方同意后發(fā)布包括與項目進展有關(guān)的非敏感信息的新聞出版物。若發(fā)生上款所述的不可抗力導(dǎo)致一方無法履行本項目協(xié)議項下的義務(wù)，該方有權(quán)中止履行。聲稱不可抗力的一方在不可抗力消除之后應(yīng)盡快恢復(fù)履行本協(xié)議項下的義務(wù)。 由投資人的轉(zhuǎn)讓投資人在未征得回購人事先的書面同意的情況下，不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項下的各項權(quán)利或義務(wù)的全部或部分，但是為了項目融資的目的在回購人同意的情況下向貸款人轉(zhuǎn)讓其權(quán)利和權(quán)益或設(shè)立擔(dān)保除外。 友好解決如果雙方由于本協(xié)議的履行或?qū)ζ渲腥魏我?guī)定的解釋而出現(xiàn)任何爭議或索賠，雙方應(yīng)根據(jù)任一方提出的要求迅速舉行會晤，通過友好協(xié)商解決爭議或索賠。如果一方的地址和/或收件人更改時，應(yīng)在新地址和/或新收件人啟用前以書面形式通知另一方。任一方未能堅持嚴(yán)格履行本協(xié)議所規(guī)定的任何義務(wù)或利用本協(xié)議規(guī)定的任何權(quán)利，并不應(yīng)該被解釋為今后將放棄任何這類規(guī)定或放棄任何這類權(quán)利。 訴訟期間的履約各方在將爭議或索賠提交訴訟直至判決書公布之前，均應(yīng)繼續(xù)履行各自根據(jù)本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)的一切義務(wù)，但不影響根據(jù)該判決書進行最后調(diào)整。第十二章　爭議解決第25條 解釋規(guī)則 合同文件本協(xié)議包括附件______至附件______，每一份附件都應(yīng)被視為本協(xié)議的一部分。如果自不可抗力發(fā)生后 180 天之內(nèi)雙方不能就繼續(xù)履行的條件或終止本協(xié)議達成一致意見，任何一方有權(quán)給予另一方書面通知后終止本協(xié)議。宣稱不可抗力情況的一方應(yīng)在不可抗力情況不再存在后盡快恢復(fù)對其根據(jù)本協(xié)議所承擔(dān)的義務(wù)的履行。 保險、第三者責(zé)任險、建筑工程人身意外傷害險等，并使其在單項工程開工