【正文】 后服務說明。 一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續(xù)履行合同。第十三部分 合同解除、生效與終止33 合同解除，可以解除合同。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。雙方也可以提請負責監(jiān)理的工程師做出解釋。37 圖紙 發(fā)包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內(nèi)向發(fā)包人提供兩套圖紙。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。39 合同份數(shù) 本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力。38 不可抗力、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。 發(fā)包人提供標準、規(guī)范的時間：開工前。組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下： 合同書 圖紙 投標書（包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價）及其附件 招標文件　 工程質量保修條款 標準、規(guī)范及有關技術文件　　合同履行中，發(fā)包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。發(fā)包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發(fā)生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。當事人不愿和解、調(diào)解或者和解、調(diào)解不成的，雙方約定向廣州市仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。當發(fā)生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發(fā)包人造成的損失： 因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工； 因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準； 承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。發(fā)包人強行使用時，由此發(fā)生的質量問題及其他問題，由發(fā)包人承擔責任。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。 工程師同意采用承包人合理化建議，所發(fā)生的費用和獲得的收益，發(fā)包人承包人另行約定分擔或分享。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。 22 事故處理 ，承包人應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發(fā)生的費用。 19 重新檢驗 如承包人未通知發(fā)包人驗收隱蔽工程，發(fā)包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發(fā)生的費用均由承包方承擔；如承包人通知發(fā)包人驗收隱蔽工程，發(fā)包人未進行驗收，或發(fā)包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發(fā)生的費用由發(fā)包人承擔，與此同時發(fā)包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。 ，由發(fā)包人承擔。 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經(jīng)理，項目經(jīng)理在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。，負責監(jiān)理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。 ，雙方協(xié)商一致后應簽訂提前竣工協(xié)議，作為合同文件組成部分。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內(nèi)給予答復。承包人不能按時開工，應當不遲于協(xié)議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。 索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經(jīng)濟補償和（或）工期順延的要求。 費用：指不包含在合同價款之內(nèi)的應當由發(fā)包人或承包人承擔的經(jīng)濟支出。4 組成合同的文件 本合同 XX花園智能化系統(tǒng)招標書 XX花園智能化系統(tǒng)工程技術解決方案書 中標通知書 圖紙 雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分第四部分 詞語定義5 詞語定義 甲方（發(fā)包人）：指在合同中約定，具有工程發(fā)包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。 本次智能化系統(tǒng)工程一卡通子系統(tǒng)中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。34 / 34合同編號：XX花園智能化系統(tǒng)工程合 同 書甲方（發(fā)包人）：XX房地產(chǎn)股份有限公司乙方（承包人）：廣州B利星社區(qū)數(shù)碼科技有限公司簽 訂 日 期： 年 月 日甲 方（發(fā)包人）：XX房地產(chǎn)股份有限公司地 址： 乙方（承包人）：廣州B利星社區(qū)數(shù)碼科技有限公司地 址：廣州市X南路12號根據(jù)《中華人民共和國招投標法》的規(guī)定，參照《居住小區(qū)智能化系統(tǒng)建設要點與技術導則》（修訂稿）中相關標準，XX花園智能化系統(tǒng)工程經(jīng)邀請招標，依據(jù)乙方提交的XX花園智能化系統(tǒng)投標文件（包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表），并在雙方研究、討論最后確認的設計文件（同投標文件）的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包（系統(tǒng)集成）。建議自購項目或設備包括：機房子系統(tǒng)、卡座廣播系統(tǒng)。 合同中有不可預見因素，若發(fā)生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。 追加合同價款：指在合同履行中發(fā)生需要增加合同價款的情況，經(jīng)發(fā)包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。7 開工及延期開工。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。 ，承包人承擔違約責任。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。除工程師或工程師代表外，發(fā)包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發(fā)出任何指令?！　”究钜?guī)定同樣適用于由工程師代表發(fā)出的指令、通知。