20xx年包工包料的裝修合同包工包料裝修合同簡單(三篇)-免費(fèi)閱讀
【正文】 ——月—— 日陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。本工程設(shè)計為中級抹灰，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為合格，具體要求是：乙方負(fù)責(zé)承包13多層住宅樓圖紙中所設(shè)計和標(biāo)注內(nèi)外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。如在保修期內(nèi)，因工程質(zhì)量問題引發(fā)涉及水、電、燃?xì)獾任＜叭松戆踩蚱渌敭a(chǎn)安全的事故，甲方可以先行處理，并由乙方事后支付甲方所花費(fèi)的所有合理費(fèi)用。地磚對原基層進(jìn)行處理。未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。(3)竣工驗收。五、工期延誤對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可順延：工程量變化。如竣工驗收時如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即予以改正，在未達(dá)到甲方的整改要求前甲方有權(quán)拒付人工費(fèi)。無償提供施工期間的水源、電源。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。如出現(xiàn)人中傷亡所有安全事故均由乙方自理，甲方不負(fù)責(zé)法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保證居室內(nèi)上、水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔。蹲便器不能選購三無產(chǎn)品，釉面光潔，易于擦洗，帶沉水彎，能防臭。因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。七、工程款支付方式合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：八、爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。墻面處理：裂縫必須做貼布處理。b、裝修內(nèi)容客廳：主臥：次臥：廚房：餐廳：衛(wèi)生間：________十二、其他約定事項工程中非甲方意愿增加項目或?qū)僭O(shè)計計算失誤或有意漏項的不增加工程款。因不可歸責(zé)與雙方的原因影響了合同履行或造成損失的，雙方應(yīng)本著公平原則協(xié)商解決。承包價格：多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程(包工包料)甲方以———元/m2價格(
規(guī)章制度相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1