20xx年承攬加工合同范本三篇-預(yù)覽頁
【正文】 應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等?！ 〉谄邨l：結(jié)算方式及期限：按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬（平時借支除外）。 承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同（訂單）規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報損及申請補(bǔ)料?！ ”竞贤訽______年___月___日起生效，合同履行（或工程）完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。 交貨方式： 由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償?！ ?）主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；系列___________；噸位：___________；單價約___________； 2）次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；噸位：___________；單價約___________； 3）其他：以上單價主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨?！ 〗回洉r間：_______年___月___日開始提貨。 運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。否則由此引起的工期延誤以順延?！ “?、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。 甲方（蓋章）： 委托代理人： 聯(lián)系方式： 開戶行： 賬號： _______年___月___日 乙方（蓋章）：__________鋼構(gòu)有限責(zé)任公司 委托代理人： 聯(lián)系方式： 開戶行： 賬號：
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1