【正文】 故的責任和發(fā)生的費用，并承擔因安全事故給建設單位、政府主管部門等對甲方的罰款和造成的其他經濟損失及無形資產損失費用。其防護費用由乙方承擔。工地現(xiàn)場嚴禁非工作人員進入。乙方員工在上下班途中遇到交通事故或其他原因導致傷亡的責任和費用均有乙方承擔。甲方、監(jiān)理人員要求返工，乙方在規(guī)定時間內完成，返工材料按實際在乙方合同金額中扣除。乙方本人必須帶班施工（包括夜間施工），每月發(fā)現(xiàn)5次以上不在施工現(xiàn)場處于罰款或終止乙方施工，終止乙方施工后按完成工程量70%結算。甲方派人清理，清理費按實際發(fā)生額的3倍在乙方工資中扣除。施工負責人罰款通知單，乙方同意簽字的按罰款的80%在結算時扣除，不同意簽字按罰款金額的100%在結算時扣除。乙方必須跟班施工，乙方不跟班作業(yè)，明天處罰100元。由于本工程施工期間停工的，各工種承包人應另行安排各自的工人，無論停工時間的長短，各承包人造成的損失均由乙方自行負責。二、甲方給乙方每月工資人民幣陸佰元整（含五險一金）。六、乙方在勞動過程中應注意安全,，甲方對乙方過失發(fā)生的事故和生病不負任何安全責任和醫(yī)療費用。九、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。與_____年_____月_____日進場施工。，監(jiān)督乙方施工質量、現(xiàn)場管理、原材料使用。%，剩余20%待驗收合格后全部付完。安全管理。，不能與客戶談論施工相關事情，如果對甲方造成損失需向甲方提供經濟賠償。六、本合同的生效本合同經甲方法定代表人或者授權代理人及乙方簽字，并加蓋甲方公章或乙方指紋印后生效。被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。首先，原判認定內_______燃氣有限公司_______項目部是內_______燃氣有限公司是錯誤的。上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人認為，本案應當舉證證明內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。三 適應標準、規(guī)范：建筑工程質量評定驗收標準及國家電力工程質量驗評標準。三、開、竣工時間由甲方確定。二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同，并接受甲方管理人員對所有施工工程的質量檢查監(jiān)督。五 提供施工的工程進度計劃。九 保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場符合要求。返工后仍不能達到約定條件的，乙方承擔違約責任。二 檢查和返工。第十條 竣工決算一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期，需修改后才能達到竣工要求的，竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。第十一條 爭議因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，有爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，有xx州仲裁委員會仲裁。甲方：xx州水務局 乙方: xx水利水電工程局有限責任公司負責人： 負責人：法人代表： 法人代表：開戶行：賬 號：年 月 日 年 月 日水電工施工合同4甲方：(以下簡稱甲方)___________乙方：(以下簡稱乙方)___________根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神，經甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將工程承包給乙方，為明確雙方權力與義務，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經濟損失。凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。和解、調解不成的39。甲方(蓋章)___________乙方(蓋章)___________法定代表人：___________法定代表人：___________開戶行：___________戶名：___________賬號：________________年_____月_____日水電工施工合同5甲方：乙方：根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和相關規(guī)定，結合本工程的具體情況，本著平等互利、相結合的原則，甲乙雙方經過協(xié)商，達成以下合同條款，共同遵守執(zhí)行。（9）包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)的臨水、臨電安裝及維修。按每天每人三個工日計算，按計時工 150 元/天（含管理費一個工日），由此產生的費用從乙方工程款中扣除。，外邊操作系好安全帶，發(fā)現(xiàn)一次不戴安全帶、安全帽者罰款50元，從工程款扣除。工作中任勞任怨，因無故頂撞甲方公司管理人員的，發(fā)現(xiàn)一次處罰300元，情節(jié)嚴重將對該班組處罰500—1000元。（注：因材料、停電、天氣等原因造成的主體不能按期完成，、工期可順延）。由于乙方在施工中，工程質量差，進度達不到要求，現(xiàn)場文明施工做不到，甲方有權利令其退場，甲方按乙方完成工程量的50%給于結算。造成重大安全質量事故的。群眾賭博、打架斗毆（含內部）、喝酒鬧事和有盜竊行為的。，不得強行索要工程款。(2)、甲方負責施工現(xiàn)場的各項管理工作，給乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程勒令限期整改。參加本工程施工的技術人員(工長、施工技術員、質檢員、安全員、取樣員以及特種工、操作人員、架子工、電焊工、電工、等)都必須證件齊全持證上崗。(3)、乙方應根據(jù)甲方在工期、質量、安全、文明施工等要求，組織勞動力。(5)、乙方應嚴格執(zhí)行施工組織設計編制的施工進度計劃和根據(jù)工程施工實際情況編制的月進度計劃、周進度計劃，若因乙方原因造成的工期延誤，由乙方承擔全部責任。 本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。第三條：承包方式：乙方包工包料。工程付款：該工程由乙方墊資，工程竣工后政府安排資金到位，甲方一次性支付工程款。 竣工日期：________年____月____日。乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。乙方應嚴格對工程使用的材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝，進行全過程的質量檢查，作好質量檢查記錄，并向甲方遞交自檢報告。本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應，按規(guī)定需群眾投工投勞備運砂石料等，承包方應積極配合。第九條：工程施工前后雙方的工作和有關責任甲方：（1）進場前天內，甲方必須將施工現(xiàn)場清理干凈。在工程保修期內，承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。第十一條：工程停建或緩建：因政策調整，人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因導致工程停、緩建，是合同不宜繼續(xù)履行，雙方應簽訂工程停緩建協(xié)議。材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。不按甲方意見返工，甲方有權不支付費用。第十四條：其它如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。發(fā)包單位：法定代表人：________年____月____日承包單位：法定代表人：________年____月____日水電工施工合同7甲方：湖北建昊建筑工程有限公司（趙治彥）乙方：甲方在十堰市張灣區(qū)漢江街辦河南路承建的賓豪房地產公司住宅樓工程,經雙方在友好、公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則下,充分協(xié)商后甲方同意將該工程的模板部分以單包工的形式承包給乙方施工，為保安全、保質量、保工期完成該工程的施工任務，特訂立如下協(xié)議,望雙方共同遵守執(zhí)行。三、安全：乙方必須服從甲方、監(jiān)理等參建單位的安全管理，保證人身、他人及機具的39。六、付款方式：該工程在3層以下暫不付款，自6層起每完成3層付3層的90%，主體竣工驗收后10內付到總價的80%，剩余20%在工程竣工驗收后3個月內付清。負責資金到位，保證按協(xié)議支付工程款。文明施工，保證施工現(xiàn)場場清料凈，材料堆放有序，機具干凈。發(fā)現(xiàn)偷盜直接扭送公安機關。搞好工序合作，配合鋼筋、土建等工序工作，保證不拖延對方工期，不損壞它項成品、半成品，若發(fā)現(xiàn)一次配合不良現(xiàn)象，罰款500元。十一、本合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份、項目部留存一份。甲方： 乙方：聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：時間： 時間：水電工施工合同8甲方(發(fā)包方)：______身份證號：______乙方(承包方)：______身份證號：______依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則，雙方就陜西____公司廠區(qū)規(guī)劃新建工程水電安裝分部工程施工事項協(xié)商一致，訂立本施工合同，供雙方在施工過程中嚴格遵守：第一條、工程概況：工程名稱：_______________工程地點：________________第二條、承包范圍：本設計圖中主體結構需安裝給排水、強電、暖氣洞孔預留預埋與安裝工作。第五條、承包合同工期：總日歷天數(shù)跟隨模板及泥工工期。(PVC管、銅線)第七條、工程量計算方式及承包價款：______按建筑面積計算規(guī)則計算水電暖工程量套工程價款，按建筑面積每平方米(大寫) _____元整( _____元/M2)，總面積______M2，合計工程款(大寫) (￥ _____元)。第九條、雙方權利和義務：______，進場前乙方對其施工人員必須進行安全教育、文明施工、施工技術交底、進度計劃等交底。：______乙方必須做好文明施工。第十二條、其它：______本合同未盡事宜，雙方可經過協(xié)商另行補充。為確保該工程按時按質竣工驗收，現(xiàn)將該工程所有水電安裝作業(yè)承包給乙方，特定如下合同：_________________一承包方法：_________________1承包形式：_________________單包，即包工不包料。3承包價格，按國家招標建筑平方每平方米元。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質高的施工隊伍，使業(yè)主、甲方滿意，確?？⒐を炇枕樌麍A滿。六文明衛(wèi)生1現(xiàn)場每天保持整潔，講文明、講衛(wèi)生，工種間互相協(xié)調、配合、不爭不吵，給業(yè)主和監(jiān)理留下好印象。地面要每天打掃、清理，班組內宿舍班組人員輪流值日，宿舍外的班組之間輪流值日，垃圾應運至指定堆放地點。語言文明，不酒后鬧事，班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制合同。懸空拋物罰款100元/人次。點白日燈罰款20元，酗酒鬧事、打架斗毆出現(xiàn)一次處以200500元的罰款，除追究其責任外，情節(jié)嚴重的交當?shù)貓?zhí)法部門處理。八合同期內乙方必須信守合同。十付款方式平時按工程進度預付生活費，每人、每月不超過400元，其余到竣工驗收后按總承包金付足70%，余30%在竣工驗收后一年內付清。：_________年_______月_______日至________年_______月_______日。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。，其返工費用由乙方承擔，工期不變。，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。：1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。5)小五金、馬桶、的安裝。每逾期一天，甲方向乙方支付____的違約金。第八條合同的變更和解除：，雙方必須嚴格遵守。第九條其它約定：。，超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。本合同簽訂后工程不得轉