20xx年裝修施工合同范本-預(yù)覽頁
【正文】 一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))； 3施工圖紙雙方簽字后生效。 1。 (1)承包人包工、包料；(詳見預(yù)算清單) (2)承包人包工、部分包料，發(fā)包人提供部分材料；(詳見預(yù)算清單) 1。(詳見預(yù)算書) 第二條施工圖紙 雙方商定施工圖紙采取下列第______種方式提供： 2。 第三條發(fā)包人義務(wù) 3。2提供施工期間的水源、電源并負責(zé)相關(guān)費用。4如需拆改原建筑物的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)及相關(guān)費用。6參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督、竣工驗收。 4。 4。1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備，發(fā)包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。1對以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)發(fā)包人確認，工期相應(yīng)順延。2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負責(zé)的工作影響工期的，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔(dān)，工期順延。4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔(dān)，工期不順延。辦理移交手續(xù)并填寫工程保修單。3本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電隱蔽工程保修期為5年，其他相關(guān)工程保修期為2年。 第三次：年月日(油漆工進場時)，支付金額(合同總價的25%)：________________元。發(fā)包人在接到?jīng)Q算書后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，同時發(fā)包人應(yīng)向承包人結(jié)清工程尾款，利于安裝工程展開。2未辦理驗收手續(xù)，發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由發(fā)包人負責(zé)。4發(fā)包人未按期支付第二 (三)次工程款的，每延誤一天向承包人支付違約金3天，承包人有權(quán)采取停工措施。1由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決 12。 (2)依法向人民法院提起訴訟。2施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙交給承包人保管。 第十五條附則 15。 15。 發(fā)包人(簽字)：承包人(蓋章)： 法定代表人： 委托代理人： 年月日年月
合同協(xié)議相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1