【正文】 　　定作人機構(gòu)地址： 傳真電話：　　承攬方： （以下簡稱乙方）　　承攬方法定代表（負責(zé)）人：簽約人：　　承攬方營業(yè)執(zhí)照： 施工資質(zhì)：　　承攬方施工項目經(jīng)理： 手機：　　承攬方機構(gòu)地址： 傳真電話：　　銀行開戶許可證：開戶行：帳戶：　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟責(zé)任。　　第十五條 爭議的解決方式　　因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院?！　?無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失?！　?在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。如定作人要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任?！　?不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金?！　?未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用?！　〉谑畻l定作物的保修　　 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）　　 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)?！　?雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準(zhǔn)。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）　　,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。　　第一條 定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件，寫為見合同附件一）　　 品名：（應(yīng)填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）　　 規(guī)格：（應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號）　　 數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）　　 備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）　　第二條合同價款　　 合同價款總額：（應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）　　 付款方式：（應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）　　 付款時間：（寫明年、月、日）　　第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：　　 質(zhì)量要求：（應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必須要寫全稱）　　 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù)）　　 以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協(xié)商解決?！　∵M場的各種設(shè)備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現(xiàn)場清潔?！　∈?、安全生產(chǎn)，文明施工?！　∈⑹┕と藛T須持證上崗，工地管理人員要求一長三員?！　】⒐こ鯔z合格后，甲方付給乙方工程總造價款50%。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協(xié)商簽訂施工合同如下：　　一、工程名稱：　　二、施工地點：　　三、結(jié)構(gòu)形式：　　四、發(fā)包內(nèi)容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫元　　五、資質(zhì)要求：三級以上資質(zhì)，簽訂合同時，將資質(zhì)復(fù)印件留給甲方存檔備查?！　“?、違約責(zé)任　　任何一方違約，對方均有權(quán)解除合同且違約方應(yīng)承擔(dān)如下責(zé)任：　　執(zhí)行本合同相關(guān)違約約定。　　為確保乙方履行上述條款確定義務(wù)，由甲方留置總工程款10%作為工程質(zhì)量保證金，留置工程款除1000元外待建筑物竣工驗收之日起一個月內(nèi)乙方施工工程無出現(xiàn)質(zhì)量缺陷，由甲方一次性支付給乙方?！　∥濉⒎倒ちx務(wù)的承擔(dān)　　在施工過程中，若出現(xiàn)建設(shè)工程質(zhì)量及未按甲方設(shè)計施工等問題，由乙方負責(zé)返工，所需費用由乙方負責(zé)?！　∪?、安全責(zé)任　　乙方在施工過程中，應(yīng)注重加強安全意識，乙方在施工過程中發(fā)生的人身傷害事故所產(chǎn)生的一切法律后果由乙方自己承擔(dān)?！　∫曳綉?yīng)按甲方設(shè)計方案施工?！　≈黧w框架及砌墻工程?！　∑摺⑵渌麠l款　　乙方施工人員在施工期間，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和xxxx集團的規(guī)章制度，文明施工?！　∷摹⒐こ藤|(zhì)量　　乙方必須嚴(yán)格按照甲方提出的要求和施工方案進料、施工，自覺接受甲方監(jiān)管人員的質(zhì)量監(jiān)管，所有進料及施工單項均由甲乙雙方現(xiàn)場施工及監(jiān)管人員簽證認可。承攬合同匯編10篇承攬合同 篇1　　甲方：xxx物業(yè)服務(wù)有限公司　　乙方：xxx筑工程有限公司　　一、工程范圍　　xxxx團辦公區(qū)（紅樓內(nèi)）所有房屋屋面（紅樓屋面除外）、屋檐、外墻及門窗維修翻新。如有違反，造成的一切損失由乙方承擔(dān)?！　×?、付款方式　　甲方先行預(yù)付工程款x萬元整，其余款項在施工完畢后，經(jīng)驗收合格及時由乙方造出結(jié)算單，由甲方分別按程序?qū)徍撕蟾犊睿畋仨毟兜揭曳椒ǘ◣?。　　甲方代表（簽章）?乙方代表（簽章）：　　年 月 日承攬合同 篇2　　建設(shè)方： 身份證號碼： 承攬方： 身份證號碼：　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，現(xiàn)達成如下房屋施工承攬合同條款：　　一、承攬項目　　甲方擬建一處房屋，位于面積為 平方米，現(xiàn)將 工程承攬給乙方，具體包括：　　基礎(chǔ)工程、布設(shè)鋼筋?！　∑渌！　∏笆鰞r款在工作完成之時即付清給乙方。　　如乙方未在約定的工期內(nèi)完工，每拖延一天乙方應(yīng)向甲方支付違約金 元。因乙方施工造成質(zhì)量缺陷，乙方應(yīng)負責(zé)維修或賠償，請求乙方承擔(dān)維修或者部分義務(wù)方式由甲方行使?！　∫曳綉?yīng)恪守施工道德，以確保甲方樓房建筑質(zhì)量。　　建設(shè)方： 承攬方：　　年 月 日承攬合同 篇3　　甲方：　　乙方：　　依照《中華人民共和國勞動法、合同法、建筑法》為依據(jù)，參照有關(guān)文件精神?！　≈黧w圈梁竣工后付總造價款的30%?！　∶靠⒐ひ粭澇鯔z合格結(jié)一棟，聯(lián)合檢查全部合格結(jié)清工程款?！　∈?、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。乙方承擔(dān)所有費用。　　十六、施工現(xiàn)場三通一平，由甲方協(xié)調(diào)，費用由乙方承擔(dān)?！　〖追剑阂曳剑骸　‰娫挘弘娫挘骸　∧暝氯粘袛埡贤?篇4　　定作人：（填寫全稱）　　承攬人：（填寫全稱）　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同?！　?用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供：　　材料名稱　　規(guī)格型 號　　計 量單 位　　數(shù) 量　　質(zhì) 量　　提供日 期　　消 耗 定 額