財建369號《建設工程價款結(jié)算暫行辦法》(文件)
【正文】 協(xié)議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發(fā)包人承擔違約責任。 單項工程竣 工結(jié)算或建設項目竣工總結(jié)算由總（承）包人編制，發(fā)包人可直接進行審查，也可以委托具有相應資質(zhì)的工程造價咨詢機構(gòu)進行審查。 （三）工程竣工結(jié)算審查期限 單項工程竣工后，承包人應在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料，發(fā)包人應按以下規(guī)定時限進行核對（審查）并提出審查意見。 （五）索賠價款結(jié)算 發(fā)承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發(fā)生錯誤，給另一方造成經(jīng)濟損失的，由受損方按合同約定提出索賠，索賠金額按合同約定支付。 第十六條發(fā)包人收到竣工結(jié) 算報告及完整的結(jié)算資料后，在本辦法規(guī)定或合同約定期限內(nèi)，對結(jié)算報告及資料沒有提出意見，則視同認可。承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款，如達成延期支付協(xié)議，承包人應按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息。當事人一方對報告有異議的，可對工程結(jié)算中有異議部分，向有關部門申請咨詢后協(xié)商處理，若不能達成一致的，雙 方可按合同約定的爭議或糾紛解決程序辦理。 第二十二條發(fā)包人與中標的承包人不按照招標文件和中標的承包人的投標文件訂立合同的，或者發(fā)包人、中標的承包人背離合同實質(zhì)性內(nèi)容另行訂立協(xié)議，造成工程價款結(jié)算糾紛的，另行訂立的協(xié)議無效，由建設行政主管部門責令改正，并按《中華人民共和國招標投標法》第五十九條進行處罰。 第二十六條凡實行監(jiān)理的工程項目，工程價款結(jié)算過程中涉及監(jiān)理工程師簽證事項，應按工程監(jiān)理合同約定執(zhí)行。 。 第二十八條合同示范文本內(nèi)容如與本辦法不一致，以本辦法為準。 第六章 附則 第二十四條建設工程施工專業(yè)分包或勞務分包，總（承）包人與分包人必須依法訂立專業(yè)分包或勞務分包合同，按照本辦法的規(guī)定在合同中約定工程價款及其結(jié)算辦法。 第二十條當事人對工程造價發(fā)生合同糾紛時，可通過下列辦法解決： （一）雙方協(xié)商確定； （二）按 合同條款約定的辦法提請調(diào)解； （三）向有關仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。 第十七條工程竣工結(jié)算以合同工期為準，實際施工工期比合同工期提前或延后，發(fā)、承包雙方應按合同約定的獎懲辦法執(zhí)行。 根據(jù)確認的竣工結(jié)算報告，承包人向發(fā)包人申請支付工程竣工結(jié)算款。 第十五條發(fā)包人和承包人要加強施工現(xiàn)場的造價控制，及時對工程合同外的事項如實紀錄并履行書面手續(xù)。 （四）工程竣工價款結(jié)算 發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報告及完整的結(jié) 算資料后，應按本辦法規(guī)定的期限（合同約定有期限的，從其約定）進行核實，給予確認或者提出修改意見。單項工程竣工結(jié)算或建設項目竣工總結(jié)算經(jīng)發(fā)、承包人簽字蓋章后有效。 （一）工程竣工結(jié)算方式 工程竣工結(jié)算分為單位工程竣工結(jié)算、單項工程竣工結(jié)算和建設項目竣工總結(jié)算。按約定時間發(fā)包人應扣回的預付款，與工程進度款同期結(jié)算抵扣。發(fā)包人不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加核實，核實結(jié)果無效。即當年開工、當年不能竣工的工程按照工程形象進度，劃分不同階段支付工程進度款。 第十三條工程進度款結(jié)算與支付
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1