20xx年年裝飾施工合同范本(文件)
【正文】 整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(見(jiàn)裝飾裝修工程增減項(xiàng)目單)。
、設(shè)備(詳見(jiàn)乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方，并接受甲方檢驗(yàn)。
(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更。因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
第八條工程款支付方式
，甲方按下規(guī)定中的約定直接向乙方支付工程款：
第一次：簽定本合同時(shí)，甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%，即元。
，乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方。
，保修期為自雙方簽字之日起12月
第九條雙方責(zé)任和工期延誤處理
，損失由甲方負(fù)責(zé)，工期應(yīng)當(dāng)順延：
(1)不能提供水、電。
(5)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目。
，工期不順延：
(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無(wú)故停工而影響工期的，工期不順延。
(5)乙方違反物業(yè)管理規(guī)定造成的損失，由乙方負(fù)責(zé)。
，造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，該方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
(安裝)。
，由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，驗(yàn)收期為兩天。如甲方在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收，應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知乙方，另定驗(yàn)收日期，否則視為甲方通過(guò)驗(yàn)收。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
。資料共分享，我們負(fù)責(zé)傳遞知識(shí)。
，與本合同具有同等法律效力。協(xié)商或調(diào)解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。
，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格，由此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
，乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。乙方根據(jù)變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià)，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單，并報(bào)告甲方。
，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______元。
，受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
(3)乙方施工過(guò)程中違反安全操作規(guī)范造成人員傷害的，由乙方負(fù)責(zé)。
(7)逾期驗(yàn)收或無(wú)故怠于驗(yàn)收。
(3)不能按期提供自購(gòu)材料、設(shè)備。
，乙方應(yīng)向甲方開具正式統(tǒng)一收據(jù)。
第三次：扇灰油漆進(jìn)場(chǎng)，甲方支付乙方報(bào)價(jià)單確定的總金額(含工程款總額和增加項(xiàng)目金額)的%，即
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1