建筑工程模板單項(xiàng)工程施工合同模板-wenkub
2023-06-13 23:35:16 本頁(yè)面
【正文】 控制時(shí)間以項(xiàng)目部進(jìn)度計(jì)劃（月、旬、周）為準(zhǔn)。但如發(fā)生承包內(nèi)容以外的零星用工，由項(xiàng)目部按乙方實(shí)際施工人員每人每天 元（大小工平均工資）計(jì)算簽發(fā)，結(jié)算依據(jù)以項(xiàng)目部施工人員施工任務(wù)單或簽證單為準(zhǔn)，做到日清月結(jié)。乙方承包的工程全部施工完畢，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門驗(yàn)收合格后，甲方在乙方已付生活費(fèi)的基礎(chǔ)上，扣除乙方所領(lǐng)取的工資款，向乙方支付承包應(yīng)得的工資總額的80%。所有乙方的胸卡、暫住證等由甲方統(tǒng)一代辦，費(fèi)用在乙方工程款中扣除。嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)和違反勞務(wù)法律的行為。乙方施工時(shí)必須指派專人操作機(jī)械，施工現(xiàn)場(chǎng)不得私拉亂接電源。如圖紙、發(fā)包人指令和國(guó)家及當(dāng)?shù)卣┕を?yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)之間有差異或不一致時(shí)，承包人應(yīng)在取得發(fā)包人書面認(rèn)可后，以質(zhì)量要求高者為施工依據(jù)。如達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)返工整改，返工工料費(fèi)由乙方自負(fù)。對(duì)于一下原因造成完工日期推遲的，經(jīng)發(fā)包人施工代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。非上述原因造成未按合同工期（包括合同約定可順延的工期）交工的，雙方約定：乙方必須根據(jù)甲方的進(jìn)度要求按時(shí)完成，不得以任何理由拖延。如由于乙方人員的原因或不文明行為等，政府有關(guān)部門對(duì)甲方工地采取批評(píng)、扣分或罰款，甲方將根據(jù)責(zé)任輕重對(duì)乙方進(jìn)行相應(yīng)的處罰、直至清退，所有罰款金額在乙方工程款中扣除。十、施工機(jī)具及材料領(lǐng)用除甲方提供塔吊、挖掘機(jī)等大型機(jī)械外，其余一切中小型機(jī)械及工具均由乙方自行提供并負(fù)責(zé)日常維修、保養(yǎng)。負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地、道路、水電、機(jī)具等具備施工條件的工程施工現(xiàn)場(chǎng)，負(fù)責(zé)工程施工組織與協(xié)調(diào)及技術(shù)、質(zhì)量、安全、場(chǎng)容等方面的交底。負(fù)責(zé)各幢號(hào)與各有關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作，并向乙方提供現(xiàn)場(chǎng)辦公室 間。承包人需將其作業(yè)人員等級(jí)造冊(cè)（須寫明姓名、性別、年齡、貫籍、工種及身份證號(hào)碼）。承包人在施工中必須注意保護(hù)發(fā)包人及其他施工隊(duì)伍的成品、半成品，愛(ài)護(hù)使用發(fā)包人提供的機(jī)械設(shè)備及其工具；如有損壞，承包人必須按原價(jià)的1倍賠償，在乙方工程款中扣除。十三、承包人違約責(zé)任承包人自愿向甲方繳納違約保證金 萬(wàn)元，該違約金主要考核施工人員數(shù)量、施工進(jìn)度、施工質(zhì)量等三個(gè)方面的內(nèi)容，如其中一方面達(dá)不到甲方規(guī)定的要求，則每次處罰 萬(wàn)元，甲方不返還給乙方。承包人聚眾鬧事、哄抬價(jià)格、纏索工費(fèi)，擾亂發(fā)包人正常工作秩序的，發(fā)包人有權(quán)解除合同并請(qǐng)退承包人，由承包人賠償由此造成的發(fā)包人所有損失。當(dāng)事人不愿意和解、調(diào)解不成的，可約定向海門市勞動(dòng)仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁或向海門市人民法院提請(qǐng)?jiān)V訟。本合同在完成分包工作內(nèi)容、結(jié)算工程決算尾款后，即宣告終止。發(fā)包單位（章）： 發(fā)包單位（章）：
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1