簡(jiǎn)單建筑施工合同范本(已修改)
2024-12-04 22:46 本頁(yè)面
【正文】 簡(jiǎn)單建筑施工合同范本 簡(jiǎn)單建筑施工合同范本（1） 合同編號(hào)：_______ 發(fā)包方：________________ 承包方：________________ 簽約時(shí)間：_______ 簽約地點(diǎn)：_______ 為了保證________施工質(zhì)量，如期完成施工任務(wù)，達(dá)到雙方互惠互利的目的，依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他法律法規(guī)，雙方友好協(xié)商，就本工程施工項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。 工程名稱：____________ 建筑面積（工程形式）：____________ 施工地點(diǎn)：________________ 工期： （1）開(kāi)工：____年__月__日； （2）竣工：____年__月__日； （3）合同工期總共歷時(shí)____天。 承包形式：________ 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：________ 工程價(jià)款：共計(jì)人民幣_(tái)___元。 付款方式：本合同生效后支付合同款項(xiàng)的__%，計(jì)____元；工程竣工且驗(yàn)收合格后，支付工程價(jià)款的__%，計(jì)____元；質(zhì)保金___元，質(zhì)保期滿后支付。 質(zhì)保期：____年。 雙方的責(zé)任義務(wù) （1）發(fā)包方的責(zé)任義務(wù) ①為承包方提供良好施工場(chǎng)地、道路、水、電源，滿足開(kāi)工條件。解決施工中需要發(fā)包方協(xié)調(diào)解決的四鄰關(guān)系及糾紛； ②監(jiān)督管理施工過(guò)程中的工程質(zhì)量、材料質(zhì)量、督促工程進(jìn)度； ③給承包方提供施工圖紙、坐標(biāo)點(diǎn)、標(biāo)高點(diǎn)； ④按時(shí)給承包方撥付款項(xiàng)和進(jìn)行驗(yàn)收、結(jié)算； 承包方的責(zé)任義務(wù) ①按發(fā)包方要求及圖紙要求進(jìn)行施工； ②如期完成施工任務(wù)； ③接受發(fā)包方的技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； ④負(fù)責(zé)發(fā)包方提供料物及設(shè)備的保護(hù)； ⑤教育施工人員愛(ài)護(hù)甲方的材物，不得偷竊和損壞； ⑥承擔(dān)施工中的一切安全事故責(zé)任及費(fèi)用； 1其他 （1）本合同自雙方簽字蓋章后生效，有效期至保修期滿。 （2）本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商解決并簽署書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同享有同等法律效力。協(xié)商未果，提交山東曹縣人民法院提起訴訟。 （3）合同附件為本合同條款的組成部分，本合同連同附件一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等效力。 二、建筑工程糾紛管轄法院如何確定 建設(shè)工程合同糾紛一般由合同約定的履行法院管轄，但合同沒(méi)有約定時(shí)，由發(fā)包人接受圖紙所在地人民法院管轄。 依據(jù)《民事訴訟法》第二十三條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。 第三十五條的規(guī)定：兩個(gè)以上人民法院都有管轄權(quán)的訴訟，原告可以向其中一個(gè)人民法院起訴；原告向兩個(gè)以上有管轄權(quán)的人民法院起訴的，由最先立案的人民法院管轄。 三、建筑合同合同履行地的理解 所謂“合同履行地“，通常是指合同規(guī)定的履行義務(wù)
教學(xué)教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1