【正文】 最新裝修 承攬合同 裝修承攬合同(18篇)最新裝修 承攬合同 裝修承攬合同(18篇)隨著人們法律意識的加強，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。裝修 承攬合同 裝修承攬合同篇一住址：________________住址：________________身份證號碼：________________身份證號碼：________________甲方擬裝修房屋一座，位置在________縣________鎮(zhèn)________村________號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權利義務乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質(zhì)量和工期要求工期從________年________月________日開始建設，到________年________月________日止，工期為________天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權要求乙方停工或整改。三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣________元。付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。四、違約責任由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金________元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金________元。五、爭議解決辦法發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交________縣人民法院進行裁決。六、附則本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字：________________乙方簽字：________________________年________月________日________年________月________日裝修 承攬合同 裝修承攬合同篇二甲方(定作人)：________________乙方(承攬人)：________________住址：________________住址：________________身份證號碼：________________身份證號碼：________________甲方擬裝修房屋一座，位置在________縣________鎮(zhèn)________村________號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權利義務乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質(zhì)量和工期要求工期從________年________月________日開始建設，到________年________月________日止，工期為________天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權要求乙方停工或整改。三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣________元。付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付元，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內(nèi)給付。乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%?？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。四、違約責任由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作。造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的，乙方應承擔違約金________元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金________元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金________元。五、爭議解決辦法發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交________縣人民法院進行裁決。六、附則本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。本合同自簽訂之日起生效。以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協(xié)議甲方簽字：________________乙方簽字：________________________年________月________日________年________月________日裝修 承攬合同 裝修承攬合同篇三委托方(甲方)：______承接方(乙方)：______甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。第一條：工程概況：______。：______房型，總計施工面積______平方米。：詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》和施工圖。：包工包料大包干交鑰匙工程。：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，工程總天數(shù)：______天。第二條：工程價款工程價款(金額大寫)______，詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預算表》。第三條：質(zhì)量要求、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。、設備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負。施工質(zhì)量由乙方負責。第四條：材料供應，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。、設備，應該是符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。第五條：付款方式，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%。當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。第六條：工程工期，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。、設備，因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。第七條：其他事項1)必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。1)指派一名工作人員為乙方代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質(zhì)保量地按期完成施工任務。2)負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。第八條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。第九條：爭議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。第十條：合同的變更和終止，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。第十一條：合同生效，簽字后生效。2本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。甲方(業(yè)主)：______乙方：______委托代理人簽字：______簽約日期：______簽約日期：______裝修 承攬合同 裝修承攬合同篇四委托方(甲方)：承接方(乙方裝修合同怎么寫)：工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好裝修合同范本簡單洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。第一條：工程概況工程地址：總計裝修合同施工面積：平方米。委托方式：工程開工日期裝修合同模板：年月日工程竣工日期：年裝修合同報價清單月日第二條：工程價款工程價款(金裝修合同模板電子版額大寫)。第三條：質(zhì)量要求工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙裝修合同電子版方認可。裝修合同書工程驗收標準裝修合同報價清單，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行裝修合同簡單版。第四條：材料供應乙方提供所有材料設備。第五條：付款方式合同一經(jīng)簽訂，在工程完工前付清所有裝修合同范本簡單款項。第六條：工程工期如果因乙方原因而延遲完工，每日按裝修合同模板電子版工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。第七條：工程驗收乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在7天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)，甲方自裝修合同電子版負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。第八條：其他事項甲方責任必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。乙方責任指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，裝修合同范本簡單保質(zhì)保量地按期完成施工任裝修合同報價清單務。第九條：違約責任合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。第十條：爭議解決本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工裝修合同電子版程進度的前提下，雙方應協(xié)商解裝修合同模板決。當事人不愿通過協(xié)裝修合同簽訂需要注意的細節(jié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。裝修合同模板電子版第十一條：合同的變更裝修合同范本簡單和終止合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。裝修合同書施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。第十二條：合同生效本合同經(jīng)雙方簽字后生效。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方(公章)：________裝修合同模