20xx建筑施工合同6篇-建筑工程施工合同范本(已修改)
2025-04-12 21:04 本頁(yè)面
【正文】 2022建筑施工合同6篇 建筑工程施工合同范本 下面是我編寫(xiě)的20XX建筑施工合同6篇 建筑工程施工合同范本，以供參考。20XX建筑施工合同1 發(fā)包人： 承包人： 法定代表人： 黃海建 證書(shū)等級(jí)： 一級(jí) 電 話： 委托承包人建造 1廠房 建造工程，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂合同，合同依據(jù)如下： 《中華人民共和國(guó)合同法》 《中華人民共和國(guó)建筑法》 《建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場(chǎng)管理規(guī)定》去執(zhí)行?！ ?。 ，設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)建造施工圖批準(zhǔn)文件去執(zhí)行?！ 。好Q、規(guī)模、階段完工時(shí)間表、投資及建筑工程費(fèi)用表見(jiàn)下表： 所有報(bào)價(jià)以設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)施工圖紙要求標(biāo)準(zhǔn)去建造、施工，1廠房報(bào)價(jià)如下表格： ，為確保乙方能準(zhǔn)時(shí)保證按時(shí)完工交付甲方使用，乙方 5%的保修金 ?！ ?，準(zhǔn)時(shí)或提前完工交付甲方使用。若甲方原因不能如期完成或合同建設(shè)中途無(wú)法繼續(xù)施工，經(jīng)雙方協(xié)商解決。 ，甲方可全權(quán)決定收回乙方已蓋好或尚未建設(shè)完成的工地現(xiàn)場(chǎng)?！ ?，未能繼續(xù)依合同建造，甲方可書(shū)面通知乙方后，自行和第三方新的建設(shè)團(tuán)隊(duì)簽約施工，繼續(xù)完成乙方未完成的建造工作，甲方不承擔(dān)乙方所投放施工的建造費(fèi)用。 ，估算為 人民幣，甲方需依工程進(jìn)度和合同要求，準(zhǔn)時(shí)付款給乙方。付款支付如附件一?！ ?，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性負(fù)責(zé)，發(fā)包人不得要求承包人違反國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行建造。 、規(guī)定、條件或因提交的資料錯(cuò)誤，或所提交資料較大修改，以致承包人需返工時(shí)，雙方除需另行協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議，重新明確有關(guān)條款外，發(fā)包人應(yīng)按承包人所耗工作量向承包人增付建造費(fèi)用?！ ?，承包人為發(fā)包人所作的各項(xiàng)估計(jì)，報(bào)價(jià)應(yīng)按收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)支付建造費(fèi)用。 ，設(shè)計(jì)方案、文件、資料圖紙、數(shù)據(jù)、計(jì)算軟件和專利設(shè)計(jì)。未經(jīng)發(fā)包人同意，承包人不可向第三人轉(zhuǎn)讓或用于好本合同外的項(xiàng)目?！ ?、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及發(fā)包人提出的施工圖要求，進(jìn)行施工建設(shè)，按合同規(guī)定的進(jìn)度要求，提交質(zhì)量合格的材料、物料和輔料并保證施工品質(zhì)?！ ?年。 ，發(fā)包人要求終止或解除合同，發(fā)包人應(yīng)根據(jù)承包人已進(jìn)行的實(shí)際工作量支付賠償給承包人?！ ?。逾期支付每周應(yīng)承擔(dān)支付千分之一的逾期違約金，逾期超過(guò)30天時(shí)，承包人有權(quán)暫停履行下階段的工程工作，并書(shū)面通知發(fā)包人。 。由于圖紙資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤造成工程質(zhì)量事故損失，承包人除書(shū)面通知甲方，并負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，不承擔(dān)任何責(zé)任?！ ?，發(fā)包人要求終止或解除合同，發(fā)包人應(yīng)25%總造價(jià)款作為承包人的賠償?！ ?，建筑材料、建筑構(gòu)件和設(shè)備，都注明其規(guī)格、型號(hào)、性能等技術(shù)指標(biāo)，承包人不得以次充好，任意用它品取代?！ 。p方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決。 ，雙方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，也可以由當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T(mén)調(diào)解，調(diào)解不成時(shí)，雙方當(dāng)事人同意由仲裁委員會(huì)仲裁。雙方當(dāng)事人未在合同中約定仲裁機(jī)構(gòu)，事后又未達(dá)成仲裁書(shū)面協(xié)議的，可向人民法院起訴?！ 。l(fā)包人二份，承包人一份。 ?！ ?，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議，有關(guān)協(xié)議及雙方認(rèn)可的來(lái)往電報(bào)、傳真、會(huì)議紀(jì)要等，均為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力?！ 〖追剑骸 ∫曳剑骸 ∪掌冢?0XX建筑施工合同2 發(fā)包人： 承包人： 依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及國(guó)家工商行政管理局和建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同GF19990201示范文本》結(jié)合天津市有關(guān)規(guī)定經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同 第一條 概況 承包內(nèi)容：修建施工便道，占地補(bǔ)償及路基注漿?！ ?承包方式：包工包料 合同金額：第二條 工程期限
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1