【正文】 道路施工合同范本【三篇】【篇一】 　　甲方（委托方）： 　　乙方（承攬方）： 　　經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項(xiàng)目中的施工： 　　為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下： 　　一、乙方負(fù)責(zé)泰安東岳大街西段道路開口工程。 　　二、乙方以自己的設(shè)備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設(shè)施。設(shè)備、材料堆放應(yīng)服從甲方安排意見。 　　三、乙方聘用、雇用施工人員應(yīng)當(dāng)符合國家法律規(guī)定。乙方以自己所有的施工隊(duì)伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負(fù)有管理、指揮、處分的權(quán)利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負(fù)全部責(zé)任，甲方無權(quán)干涉。 　　四、承攬期限：自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。 　　五、承攬費(fèi)用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）； 　　六、承攬費(fèi)用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費(fèi)用包含材料、人工、拆遷、施工等相關(guān)費(fèi)用，不再產(chǎn)生任何費(fèi)用。 　　七、質(zhì)保期：自竣工驗(yàn)收后保修一年。 　　八、質(zhì)量要求：必須全部達(dá)到甲方提供的圖紙和設(shè)計文件標(biāo)準(zhǔn)。并保證一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%，優(yōu)良率達(dá)到95%。 　　九、承攬期限內(nèi)，乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)管線、光纜等相關(guān)單位，并確保不影響相關(guān)單位的正常運(yùn)營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達(dá)到質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。 　　十、工程涉及相關(guān)光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行泰安市的相關(guān)文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)單位并負(fù)責(zé)賠償相關(guān)損失。 　　十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護(hù)和安全生產(chǎn)。 　　十二、乙方對已完工的項(xiàng)目和安裝的設(shè)備，在驗(yàn)收交接前應(yīng)負(fù)責(zé)保管，保證其完好狀態(tài)。 　　十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調(diào)整： 　　自然災(zāi)害造成的不可抗力損失。 　　經(jīng)雙方認(rèn)可的承攬項(xiàng)目數(shù)量增減的。 　　十四、違約責(zé)任 　　乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的承擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失。 　　項(xiàng)目質(zhì)量達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返工后仍達(dá)不到的，乙方應(yīng)承擔(dān)因此給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款。 　　甲方未按合同約定履行義務(wù)，給乙方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)予賠償。 　　十五、驗(yàn)收：乙方完成承攬工作后，由乙方負(fù)責(zé)相關(guān)政府單位進(jìn)行驗(yàn)收，并確保工程驗(yàn)收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔(dān)。 　　十六、安全：乙方在完成承攬項(xiàng)目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔(dān)全部善后責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。 　　十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔(dān)責(zé)任。損害由各方自行承擔(dān)。 　　十八、爭議解決辦法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關(guān)單位驗(yàn)收合格即告終止。 　　二十、補(bǔ)充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。 　　二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份。 　　甲方：（蓋章）乙方：（蓋章） 　　經(jīng)辦人：_________（簽字）經(jīng)辦人：_________（簽字） 　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日 　　【篇二】 　　發(fā)包方（甲方）： 　　承包方（乙方）： 　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《_____市建筑市場管理?xiàng)l例》及有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，結(jié)合本工程實(shí)際，為明確雙方的責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。 　　第一條：工程概況 　　工程名稱： 　　工程地點(diǎn)： 　　承包范圍： 　　承包內(nèi)容： 　　甲方視需要，可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項(xiàng)、某一產(chǎn)品、半成品材料等另行指定施工單位或供應(yīng)商。乙方應(yīng)無條件接受，也不因此作為對其余項(xiàng)目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。 　　承包方式：本工程采用“包工料機(jī)消耗、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包環(huán)境保護(hù)、包甲方對業(yè)主的所有承諾及業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式，全面負(fù)責(zé)本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關(guān)系。 　　第二條：合同工期 　　乙方接甲方進(jìn)場通知后___日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準(zhǔn)備工作。 　　合同工期：本工程于____年____月____日開工，至____年___月___日竣工，共____個日歷天。 　　工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的_____計算，按天累計。 　　如遇不可抗力影響，經(jīng)甲方同意并