【正文】 檢驗(yàn)后重新覆蓋或修復(fù)。檢驗(yàn)合格，甲方承擔(dān)由此發(fā)生的全部追加合同價(jià)款，賠償乙方損失，并相應(yīng)順延工期。檢驗(yàn)不合格，乙方承擔(dān)發(fā)生的全部費(fèi)用，工期不予順延。1）工程竣工驗(yàn)收以施工圖、圖紙會(huì)審記錄、有關(guān)變更書(shū)面通知及現(xiàn)行的驗(yàn)收規(guī)范規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。2）乙方竣工驗(yàn)收的條件：工程已經(jīng)完工，工程資料完備，向監(jiān)理單位提交了申請(qǐng)報(bào)告。由甲方組織有關(guān)單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后15天內(nèi)向甲方移交工程，包括工程實(shí)體和工程資料。3）因乙方原因不能按時(shí)進(jìn)行移交，乙方承擔(dān)所發(fā)生的保管費(fèi)用和違約責(zé)任。1）乙方按照有關(guān)法律、法規(guī)和本合同的約定，負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下的施工管理、安全生產(chǎn)、質(zhì)量保證，其工程質(zhì)量保修按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》和 建設(shè)部 80 號(hào)令《房屋建筑工程質(zhì)量保修辦法》的規(guī)定，對(duì)保修范圍內(nèi)的內(nèi)容實(shí)行保修，在工程移交前必須與甲方簽訂《工程質(zhì)量保修書(shū)》。2）保修期內(nèi)（非甲方原因）任何因材料、設(shè)備、工程質(zhì)量原因造成的任何部位的質(zhì)量問(wèn)題，均屬于乙方保修范圍內(nèi)。3）保修期內(nèi)發(fā)生的保修事項(xiàng)，乙方在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行處理，否則甲方有權(quán)委托第三方進(jìn)行處理，所發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)，在保修金內(nèi)抵扣。 1）甲方責(zé)任①甲方委派 為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，為現(xiàn)場(chǎng)代表，負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方工程進(jìn)度、質(zhì)量、辦理工程量簽證、工程量核驗(yàn)、工程驗(yàn)收等事宜，所有現(xiàn)場(chǎng)簽證需該二人簽證認(rèn)可方能有效。甲方代表的任何指令、簽證與本合同約定有沖突的無(wú)效，甲方代表無(wú)權(quán)修改和變更本合同，除非經(jīng)過(guò)甲方單位蓋章確認(rèn)或追認(rèn)。②甲方負(fù)責(zé)工程施工用水和用電的開(kāi)戶。③ 開(kāi)工前向乙方提供現(xiàn)場(chǎng)情況交底及技術(shù)交底。④ 按照合同約定進(jìn)行工程款支付和驗(yàn)收。⑤甲方負(fù)責(zé)臨時(shí)用地和永久用地的征用，并協(xié)助處理周邊關(guān)系。⑥甲方應(yīng)協(xié)助乙方加強(qiáng)對(duì)施工人員的安全教育。2）乙方責(zé)任① 乙方委派 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的全面工作，按照合同約定參加工程例會(huì)和協(xié)調(diào)會(huì)議。處理本工程有關(guān)的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、檢查驗(yàn)收、工程簽證、周邊關(guān)系等事宜。同時(shí)乙方委派 為技術(shù)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全的技術(shù)工作。②乙方開(kāi)工前7天向建設(shè)單位報(bào)送施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案及工程進(jìn)度節(jié)點(diǎn)控制計(jì)劃，乙方在施工過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行。乙方必須按照開(kāi)工令中的施工日期施工。③接受甲方單位的檢查或檢驗(yàn)，對(duì)不合格的工程主動(dòng)進(jìn)行返工處理。④ 保持施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔和安全文明施工。⑤乙方不得以任何形式進(jìn)行工程轉(zhuǎn)包和分包。⑥工程竣工后，在甲方按期付清工程款時(shí)，乙方確保付清民工工資，如未按時(shí)支付民工工資，屬乙方違約，并應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切后果，甲方有權(quán)代付，并在履約保證金和工程款中抵扣。⑦乙方應(yīng)有專人進(jìn)行安全監(jiān)管，并且要為所有施工人員予以投保，投保金由乙方負(fù)責(zé)。⑧乙方處理好各種與工程有關(guān)的糾紛，因糾紛問(wèn)題停工損失由乙方負(fù)責(zé)。1）任何違反本合同約定的行為，均為違約，違約一方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任并賠償守約方因此承受的損失。2）在履行合同過(guò)程中發(fā)生下列情形，屬甲方違約: ①在乙方提出付款申請(qǐng)后，甲方無(wú)正當(dāng)理由不按合同約定支付合同價(jià)款，或拖延、拒絕批準(zhǔn)付款申請(qǐng)和支付憑證，導(dǎo)致付款延誤的。②甲方無(wú)法履行或明確表示不履行或?qū)嵸|(zhì)上已停止履行合同的。③甲方不履行合同約定其他義務(wù)的。3）在履行合同過(guò)程中發(fā)生下列情形，屬乙方違約：①乙方使用不合格的材料，工程質(zhì)量不合格,或不通過(guò)驗(yàn)收的。②乙方不執(zhí)行甲方指令，或?qū)ι鲜鲋噶罘笱芰耸?，不積極配合甲方工作，收到建設(shè)單位整改通知后逾期整改的。③乙方不遵守安全生產(chǎn)規(guī)程，安全生產(chǎn)措施不到位，經(jīng)監(jiān)理、甲方或安監(jiān)部門(mén)指出仍不整改的。④乙方施工組織不到位，措施不力，不能如期開(kāi)工或造成工期延誤的。⑤經(jīng)過(guò)查實(shí)，向甲方有關(guān)人員進(jìn)行商業(yè)賄賂的。乙方必須采取得力措施，精心組織，確保在合同工期內(nèi)完成施工任務(wù)，工期每提前一天獎(jiǎng)勵(lì)乙方 1000 元，依此類推，最多不超過(guò)工程結(jié)算總價(jià)的1%；如乙方不能按期完工，每推遲一天處罰金 1000 元，依此類推，最多不超過(guò)工程結(jié)算總價(jià)的1%。乙方在施工過(guò)程中存在如下情況，甲方有權(quán)解除合同: 1）乙方所用于工程的材料不符合要求，更換后仍達(dá)不到要求且乙方不愿繼續(xù)更換的。2）乙方施工質(zhì)量不符合要求，經(jīng)過(guò)返工處理仍達(dá)不到要求的。3）無(wú)故停工5天的。4）轉(zhuǎn)包的。5）建設(shè)單位發(fā)出整改通知14天后，乙方仍不糾正違約行為的，甲方可向乙方發(fā)出解除合同通知，終止合同。解除合同通知以書(shū)面形式向乙方下達(dá)。6）合同解除后，甲方可派員進(jìn)駐施工場(chǎng)地，另行組織人員或委托其他單位施工。甲方因繼續(xù)完成該工程的需要，有權(quán)扣留使用乙方在現(xiàn)場(chǎng)的材料、設(shè)備、臨時(shí)設(shè)施。但甲方的這一行動(dòng)不免除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任，也不影響甲方根據(jù)合同約定享有的索賠權(quán)利。解除合同的爭(zhēng)議，通過(guò)合同爭(zhēng)議程序處理。1）合同爭(zhēng)議解決方法 ①定期討論在本協(xié)議履行期間，雙方應(yīng)定期舉行會(huì)議，原則上每周一次，以討論建設(shè)工作的進(jìn)度，從而確保本協(xié)議的充分履行。②友好解決如果雙方由于本協(xié)議的履行或?qū)ζ渲腥魏我?guī)定的解釋而出現(xiàn)任何爭(zhēng)議或索賠，雙方應(yīng)根據(jù)任一方提出的要求迅速舉行會(huì)晤，通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議或索賠。③訴訟若無(wú)法根據(jù)上述友好協(xié)商解決，則雙方均有權(quán)向安化縣人民法院提起訴訟。④訴訟期間的履約各方在將爭(zhēng)議或索賠提交訴訟直至判決書(shū)公布之前，均應(yīng)繼續(xù)履行各自根據(jù)本協(xié)議規(guī)定承擔(dān)的一切義務(wù)，但不影響根據(jù)該判決書(shū)進(jìn)行最后調(diào)整。⑤繼續(xù)有效本項(xiàng)目爭(zhēng)議的各