【正文】 年 月 日完工，項(xiàng)目工期為 天。第六條 乙方在施工過(guò)程中的設(shè)備使用安全及人員安全責(zé)任由乙方獨(dú)立承擔(dān)。第七條 乙方按鍋爐國(guó)家安裝標(biāo)準(zhǔn)施工后，由乙方負(fù)責(zé)組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收費(fèi)用由乙方承擔(dān)。第八條 雙方責(zé)任與義務(wù)：甲方：為乙方現(xiàn)場(chǎng)施工提供施工用電、場(chǎng)地，為乙方安裝人員提供住宿。按照合同約定，及時(shí)撥付工程款。乙方：按合同和甲方的技術(shù)要求，確保安裝工期與工程質(zhì)量。符合安全生產(chǎn)的要求，文明施工。提供完整的工程資料。工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，如未達(dá)到安裝標(biāo)準(zhǔn)要求，甲方有權(quán)要求承包方無(wú)條件拆除和重新施工。承包方應(yīng)立即整改施工，直到符合約定的標(biāo)準(zhǔn)，工期不予順延。第九條 輔機(jī)設(shè)備須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，保修一年(驗(yàn)收合格后起算)。第十條 除鍋爐單機(jī)外其余所有附屬設(shè)備、材料均由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)送到甲方施工場(chǎng)地。第十一條 違約責(zé)任與爭(zhēng)議解決:如任一方違約，均由違約方承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償對(duì)方損失。爭(zhēng)議解決程序：按照《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定，雙方友好協(xié)商，若協(xié)商不成，依法向阿榮旗人民法院起訴。第十二條 本合同一式叁份，甲方兩份，乙方一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。第十三條 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。第十四條 附輔機(jī)設(shè)備報(bào)價(jià)明細(xì)表。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日安裝承包熱門協(xié)議書(shū) 安裝工程承包協(xié)議篇五根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》，委托、承攬雙方按平等互利原則，協(xié)商一致簽訂本合同，以便共同遵守。第一條 工程范圍 甲方委托乙方安裝 延安寶岳工貿(mào)有限公司 共計(jì)電梯數(shù)量為(大寫)臺(tái) 。 土建尺寸及要求：由委托方提供經(jīng)安裝項(xiàng)目工程確認(rèn)的《電扶梯土建布置圖》。第二條 安裝費(fèi)總金額注：此費(fèi)用包括電梯起吊、腳手架部分改造及電梯井道照明安裝。(包括井道預(yù)留孔洞第三條 結(jié)算方式及付款期限1()委托方在承攬方安裝調(diào)試完畢，驗(yàn)收申報(bào)前支付承攬方貳萬(wàn)元整。 ()電梯經(jīng)技監(jiān)局檢驗(yàn)合格，電梯交付使用后，委托方支付承攬方壹萬(wàn)元整。 ()電梯安裝完畢驗(yàn)收合格，一年免保期到期后，委托方支付承攬方壹萬(wàn) 元整第四條 質(zhì)量保證承攬方安裝的電梯按國(guó)家gb758820_標(biāo)準(zhǔn)(當(dāng)速度≤ 2m/s時(shí)，同時(shí)符合gb10060 承攬方自產(chǎn)品安裝驗(yàn)收交付(書(shū)面移交)之日起12個(gè)月內(nèi)，對(duì)產(chǎn)品安裝質(zhì)量提供保證。第五條 委托方責(zé)任1. 向承攬方提供經(jīng)項(xiàng)目單位確認(rèn)的《電梯井道土建布置圖》。2. 提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的全套設(shè)備產(chǎn)品，提供產(chǎn)品相關(guān)的全套資料。3. 委托方負(fù)責(zé)將合同所訂的全套產(chǎn)品運(yùn)抵用戶工地。第六條 承攬方的責(zé)任1. 嚴(yán)格按照國(guó)家和制造廠有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行開(kāi)工申報(bào)、安裝、檢驗(yàn)工作。對(duì)所安裝2. 承攬方負(fù)責(zé)電梯安裝后一年免費(fèi)保養(yǎng)、年審工作。一年后由承攬方和用戶簽訂有償3. 承攬方安裝人員必須嚴(yán)格按照安全操作程序及規(guī)范施工，杜絕人身傷亡事故。4. 負(fù)責(zé)接受甲方委托，指派持證人員按甲方規(guī)定的要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)厥杏嘘P(guān)安裝第七條 安裝竣工檢測(cè)1. 安裝結(jié)束自檢合格后，承攬方向當(dāng)?shù)胤ǘ娞輽z驗(yàn)部門辦理驗(yàn)收申報(bào)手續(xù)，驗(yàn)收合格或整改合格后辦理電梯使用移交手續(xù)。，不辦理電梯移交手續(xù)，委托方不得自行接管使用，擅自接管使用由此產(chǎn)生的一切安全和質(zhì)量責(zé)任均由委托方承擔(dān)，給承攬方或他方造成損失的應(yīng)同時(shí)承擔(dān)賠償責(zé)任。安裝產(chǎn)品未經(jīng)當(dāng)?shù)卣鞴懿块T驗(yàn)收。 □ 未辦理經(jīng)承攬方確認(rèn)的書(shū)面移交手續(xù)。第八條 違約責(zé)任，無(wú)權(quán)請(qǐng)求返還定金。，因委托方原因造成誤工，則工期按照實(shí)際延誤時(shí)間順延。，應(yīng)承擔(dān)安裝總價(jià)每天萬(wàn)分之三的違約金?！逗贤ā芬约捌渌嚓P(guān)法律承擔(dān)各自責(zé)任。第九條 其他事項(xiàng)，書(shū)面移交委托方前，如委托方提出使用要求，則委托方應(yīng)與承攬方簽訂電梯借用協(xié)議。在合同履行期間，由于不可抗力的原因造成無(wú)法按委托、承攬雙方合同條款履行時(shí)，在取得合法證明后，可免于承擔(dān)違約責(zé)任，但無(wú)法履約方應(yīng)采取積極措施，減少雙方損失。、承攬方在合同履行期內(nèi)如遇合同爭(zhēng)議時(shí)，可以通過(guò)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成時(shí)，雙方任何一方可以向人民法院提起訴訟。 貳 份，甲方持 壹 份、乙方持 壹 份。委托、承攬雙方對(duì)合同條款如果進(jìn)行修改，必須雙方簽字蓋章后方能生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：__________________年____月____日_________年____月____日安裝承包熱門協(xié)議書(shū) 安裝工程承包協(xié)議篇六簽訂一定的協(xié)議有利于合作的開(kāi)展，下面小編整理了安裝承包合同范本，歡迎閱讀!安裝承包合同范本(一)工程名稱：視頻監(jiān)控系統(tǒng)工程地址：發(fā)包單位：承包單位：甲方(發(fā)包方):乙方(承包方):為了明確甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》，并經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：第一條工程概況:工程名稱：工程地點(diǎn)：工程內(nèi)容：工程造價(jià)：(大寫)￥承包方式：開(kāi)工日期(以接到甲方的開(kāi)工通知為準(zhǔn))：竣工日期：第二條圖紙及資料:乙方負(fù)責(zé)繪制工程施工圖(設(shè)計(jì)費(fèi)用為零)，經(jīng)甲方簽字，做合同附件。工程款報(bào)價(jià)單，經(jīng)甲方簽字，做合同附件。甲方變更施工指示，應(yīng)有書(shū)面形式，做合同附件。第三條工程代表:甲方代表(簽字)：乙方簽字(簽字)：各方應(yīng)對(duì)己方工程代表的人選，出具授權(quán)委托書(shū)，其中應(yīng)注明委托權(quán)限。工程代表負(fù)責(zé)執(zhí)行本合同以及施工期間的所有具體事宜。各方如中途更換工程代表，則更換方應(yīng)向另一方做書(shū)面通知并重新出具委托書(shū)。第四條雙方責(zé)任:甲方責(zé)任：(1)提供施工用水用電，滿足施工基本條件。(2)提供施工倉(cāng)庫(kù)用房。(3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和其它工程商的交叉施工。(4)按合同約定支付工程款。乙方責(zé)任：(1)嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的施工圖紙施工，保證施工安全和施工質(zhì)量。(2)做好施工管理，保持現(xiàn)場(chǎng)清潔，道路暢通，器材堆放整齊。(3)負(fù)責(zé)對(duì)甲方指定人員的相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)。(4)不得隨意拆改甲方原建筑結(jié)構(gòu)及各種管線設(shè)施等。第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收:乙方施工所供材料或設(shè)備，列出清單，由甲方負(fù)責(zé)人驗(yàn)收質(zhì)量和數(shù)量，并經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可方可使用。隱蔽工程須甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，否則乙方可推遲該工程。乙方在竣工后向甲方提出驗(yàn)收申請(qǐng)，甲方須在收到申請(qǐng)之日起三日內(nèi)調(diào)試驗(yàn)收完畢，否則工程竣工之日視為工程甲方已驗(yàn)收合格日。工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序：甲方收到乙方驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)組織甲方、乙方和其它相關(guān)人員，組成驗(yàn)收小組。參照《工程設(shè)計(jì)方案》、《工程合同》及相關(guān)資料設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要求，由驗(yàn)收小組共同檢驗(yàn)，并簽署驗(yàn)收文件。如工程未經(jīng)驗(yàn)收甲方就單方使用，即視為工程質(zhì)量合格和甲方驗(yàn)收合格。第六條工程保修:工程保修期為半年，自工程驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。在保修期內(nèi)如出現(xiàn)施工質(zhì)量問(wèn)題，由乙方免費(fèi)保修，若因甲方操作不當(dāng)或其它不可抗力因素造成損壞的(除乙方施工質(zhì)量及產(chǎn)品質(zhì)量外)，乙方可以收取維修費(fèi)和材料費(fèi)。第七條工程付款:自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，甲方向乙方支付總工程款，即元工程施工完畢，驗(yàn)收合格，甲方向乙方支付總工程款的，即元。剩余5%作為質(zhì)保金，即元，一年內(nèi)付清。注：所有工程款支付以電匯形式匯入乙方指定帳號(hào)。第八條工程變更：合同簽訂后，乙方向甲方提出開(kāi)工申請(qǐng)，甲方同意后，出具工程開(kāi)工通知單。乙方按通知日期進(jìn)場(chǎng)施工，開(kāi)始計(jì)算施工工期。工程、工期變更：(1)甲方未及時(shí)付款，施工工期順延。從應(yīng)付款日期算起，一直到款付為止，期間有幾天則工期向后順延幾天，責(zé)任歸甲方。(2)因甲方?jīng)]有盡到合同中規(guī)定的責(zé)任(第四條)，造成施工工期延誤，施工工程順延，責(zé)任歸甲方。(3)因政府行為、相鄰關(guān)系、下雨、下雪、大風(fēng)等不可抗力因素，影響施工以及造成停工的，因此導(dǎo)致的工期延誤，乙方?jīng)]有責(zé)任，工期應(yīng)順延。如甲方提出合同外的工程要求、改變?cè)O(shè)計(jì)要求、改變合同相關(guān)內(nèi)容、設(shè)備位置等，應(yīng)當(dāng)作出書(shū)面文件告知乙方，該文件為合同附件。與此同時(shí)，以上新要求所導(dǎo)致的以下情況，由甲方負(fù)責(zé)，并及時(shí)支付乙方相關(guān)費(fèi)用：(1)施工工期順延。(2)根據(jù)設(shè)備、材料和工程量增加，相應(yīng)要增加的工程款。第八條違約責(zé)任:乙方因違反本合同相關(guān)條款，而沒(méi)有按時(shí)竣工，逾期一天按工程造價(jià)的，向甲方支付違約金。甲方因違反本合同相關(guān)條款或不按時(shí)付款，逾期一天按工程總造價(jià)的，向乙方支付違約金。如甲方未及時(shí)支付工程款，拖延三日以上，乙方有權(quán)停工，所造成的工期延誤或其它后果，均由甲方承擔(dān)。一方擅自解除合同，應(yīng)按沒(méi)有履行部分工程造價(jià)的第九條商業(yè)秘密:設(shè)計(jì)圖紙、場(chǎng)所結(jié)構(gòu)、設(shè)計(jì)方案、工作程、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)地及報(bào)價(jià)為商業(yè)秘密，任何一方不得私自保留、影印或提供他人。第十一條補(bǔ)充條款:第十二條爭(zhēng)議解決：如雙方發(fā)生爭(zhēng)議，雙方協(xié)商，協(xié)商不成，到乙方所在地的人民法院解決。第十三條本合同未盡事宜雙方協(xié)商，本合同一式四份，甲乙各執(zhí)兩份.甲方(簽章)：乙方(簽章)：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：電話：電話：日期：日期：安裝承包合同范本(二)甲方：乙方：甲乙雙方在平等互利原則下：按照《中華人民共和國(guó)民法典》《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等原則，公平和誠(chéng)信的原則。雙方就建設(shè)工程施工勞務(wù)事項(xiàng)協(xié)商一致，乙方愿意承擔(dān)咋放的安裝施工任務(wù)。并達(dá)成遵守如下協(xié)議：工程名稱：工程地點(diǎn)：開(kāi)竣工時(shí)間：一、項(xiàng)目承包名稱范圍：萬(wàn)華時(shí)代商務(wù)中心外墻鋁型板安裝，每瓶105元。(1)工程結(jié)算按實(shí)際發(fā)生可視面積結(jié)算。合同價(jià)格包括完成合同所屬的費(fèi)用有：包工期、包質(zhì)量、包后置埋板的安裝、包人工工資、包人員服務(wù)、住宿費(fèi)。(2)乙方自行配備所需工具(3)咋放提供鋼材、方管、鋁型板及所有輔料。若不及時(shí)，甲方應(yīng)給乙方補(bǔ)償有關(guān)工費(fèi)及人員二、工程量確定、結(jié)算及工程款支付、結(jié)算方式(1)工程量結(jié)算：施工結(jié)束后，乙方結(jié)算人員與甲方技術(shù)人員以施工圖紙為準(zhǔn)，雙方進(jìn)行工作量最后審核。(2)合同簽訂后3日內(nèi)乙方人員及設(shè)備必須到場(chǎng)。三、本工程款分期付款，包括骨架安裝和鋁型板安裝,骨架完工付總工程量的40%,鋁塑板開(kāi)工時(shí)付10%剩余一次付清。四、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。自簽訂日開(kāi)始執(zhí)行，乙方必須嚴(yán)格遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。接管各級(jí)安全檢查人員依法實(shí)施監(jiān)督檢查，乙方要保證安裝施工及管理人員的人身安全。對(duì)于乙方安全管理措施不到位造成的事故責(zé)任人及因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。甲方：乙方：簽訂日期：安裝承包熱門協(xié)議書(shū) 安裝工程承包協(xié)議篇七發(fā)包方(甲方)：代表人：承包方(乙方)：負(fù)責(zé)人：鑒于甲方是______________________項(xiàng)目的發(fā)包人，決定將本項(xiàng)目的制冷設(shè)備工程安裝交由乙方承包，現(xiàn)就相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、甲方為乙方提供的制冷設(shè)備及材料及安裝報(bào)酬如下：冷庫(kù)共________間，制冷設(shè)備共________套，總價(jià)款為_(kāi)_______________元。二、交付安裝期限自_______年_______月_______日開(kāi)始，_______年_______月_______日竣工交付。三、保修乙方對(duì)制冷設(shè)備實(shí)行保險(xiǎn)_______年，由于甲方違規(guī)操作造成的損失由甲方承擔(dān)。保修期間從安裝調(diào)試合格、試運(yùn)行之日起開(kāi)始計(jì)算。四、驗(yàn)收安裝完畢，乙方應(yīng)在竣工日起三日內(nèi)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在收到驗(yàn)收通知日起三日內(nèi)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，乙方提供給甲方必要的技術(shù)說(shuō)明、操作方法說(shuō)明使用注意事項(xiàng)等有關(guān)資料。驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)無(wú)償返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。五、結(jié)算方式及期限工程量按照實(shí)際施工計(jì)算。在合同簽訂后_______日，付預(yù)付款_______元。制冷設(shè)備運(yùn)到安裝地時(shí)，甲方付給乙方_______元。安裝調(diào)試完畢，運(yùn)行正常，付給乙方_______元。剩余_______元，作為質(zhì)保金在保修期屆滿時(shí)無(wú)息支付給乙方。六、乙方收到預(yù)付款時(shí)，及時(shí)將款匯給廠家訂購(gòu)設(shè)備，設(shè)備采用鐵路運(yùn)輸(包括公路聯(lián)運(yùn))，收到提貨通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)驗(yàn)貨付設(shè)備款單，及時(shí)去提貨，運(yùn)到安裝現(xiàn)場(chǎng)甲方不能按合同付款時(shí)，乙方不予卸貨并可拉走設(shè)備。七、甲方提供符合國(guó)家規(guī)定的三相電源(必須有零線)，由于供電的原因?qū)е卵诱`工期，竣工日期順延。八、由于不可抗力造成損失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。九、合同履行過(guò)程中，任何一方解除合同均應(yīng)書(shū)面通知對(duì)方，給對(duì)方造成的任何經(jīng)濟(jì)損失，由責(zé)任方賠償。十、違約責(zé)任由于工程款未按時(shí)到位，甲方如不能按期付款，影響工期，甲方拖延乙方的結(jié)算款按每天___