20xx年包工包料裝修合同協(xié)議(3篇)-文庫吧
2025-08-10 23:34 本頁面
【正文】 在施工現(xiàn)場違法亂紀(jì)，一旦發(fā)生問題，后果自負(fù)。施工和保修期間乙方工程施工人員所發(fā)生的所有民事、刑事責(zé)任由乙方承擔(dān)。四、材料購買乙方購買材料時，應(yīng)按甲方指定品牌購買，否則甲方有權(quán)要求更換。甲方指定材料品牌如下：菲斯特水管、鴿牌電線、得億管件、秋葉源弱電線(網(wǎng)線、閉路線)、宏漆膩?zhàn)幽z水、勞亞爾防水涂料等，其他未指明品牌的材料應(yīng)符合環(huán)保要求，有品質(zhì)保證。蹲便器不能選購三無產(chǎn)品，釉面光潔，易于擦洗，帶沉水彎，能防臭。水龍頭、淋浴龍頭應(yīng)是不銹鋼材質(zhì)。燈具為吸頂燈座，燈泡為節(jié)能燈。五、工期延誤對因以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認(rèn)，工期可順延：工程量變化。不可抗力。甲方同意工期順延的其他情況。因乙方責(zé)任不能按期完工，工期不順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天，按總工程款的3‰賠償甲方損失。六、工程驗收和保修在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗收：(1)材料驗收。(2)隱蔽工程驗收。(3)竣工驗收。工程竣工后，乙方通知甲方驗收。雙方進(jìn)行竣工驗收前，乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年。保修期內(nèi)如發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重變形或修復(fù)后影響整體美觀的乙方應(yīng)承擔(dān)更換責(zé)任。七、工程款支付方式合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：八、爭議解決方式本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應(yīng)協(xié)商或向消費(fèi)者協(xié)會申請調(diào)解解決，協(xié)商或調(diào)解解決不成時，向工程所在地人民法院起訴，請人民法院裁決。九、勞動力管理未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜。乙方應(yīng)辦理并支付相關(guān)費(fèi)用。未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或怠工。十、施工機(jī)具乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費(fèi)。因工具所產(chǎn)生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔(dān)。十一、裝修要求a、裝修
外語相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1