建筑施工合同標準合同(精選3篇)-在線瀏覽
2025-04-12 22:35本頁面
【正文】 2甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份，設(shè)計費由甲方支付。 第三條甲方權(quán)利義務(wù) 1開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項。 3工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項物業(yè)管理費用，由甲方交納，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。 5因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責任，由甲方找被乙方負責修復(fù)和賠償。 2安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應(yīng)當采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。 4家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進行堆放及清運。 推薦合同范本： 建筑施工合同標準合同（精選3篇） 房屋不動產(chǎn)租賃合同（實用3篇） 食堂承包的合同（實用6篇） 房屋租賃合同3年（通用6篇） 員工安全協(xié)議書范文（通用10篇） 承包人工合同（整理11篇） 重慶離婚協(xié)議書（集錦8篇） 合伙協(xié)議終止（匯編10篇） 5乙方設(shè)計師負責對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。 7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。 9乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)。 2由乙方提供的材料、設(shè)備的，乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收。 3甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的，在材料運至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗收認定后方可使用。若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔任。 第六條工期延誤 1因甲方未按約定完成其應(yīng)負責的工作而影響工期的，工期順延。 2甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。 2乙方所承包的工程，必須全部達到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準驗收。返工后仍達不到的，由乙方承擔違約責任。 第八條工程驗收和保修 1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進行驗收： 2水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收。 4竣工驗收。若甲方接到通知后，未按時參加驗收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔。 5在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為________年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為________年。 第九條工程款支付方式 1竣工驗收后____日內(nèi)，甲方支付相當于總價款_________%的工程款。 2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項后，乙方應(yīng)當出具合法發(fā)票。若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。 5由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤____日由責任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2作為違約金。也可由有關(guān)部門調(diào)解。 依法向人民法院提起訴訟。 12施工期間，發(fā)包人將外屋鑰匙_
醫(yī)療健康相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1