泥工承包施工合同合同(doc11頁)-文庫吧資料
2025-01-05 04:23本頁面
【正文】 竣工驗收合格并交付業(yè)主單位之日起開始計算。甲方 代 表： 乙 方（手?。荷矸葑C復印件： 電 話：日 期： 日 期：附件一工程質量保修書甲 方： 乙 方：甲方、乙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協(xié)商一致，對本工程簽訂質量保修書。 本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，達成的補充協(xié)議是本合同不可分割的組成部分，均具法律效力。9 本合同雙方簽章后生效。 8 甲乙雙方約定： 乙方必須按照甲方和業(yè)主單位規(guī)定的節(jié)點時間完成相應的工作，如乙方2次以上未在甲方和業(yè)主單位規(guī)定的節(jié)點時間完成相應的工作，甲方有權勒令退場。 乙方不履行本合同約定的其它應由乙方承擔的義務，乙方應承擔違約責任，每出現(xiàn)一次，乙方向甲方支付違約金人民幣200元2000元。甲方除處罰乙方本合同結算總價款的3％違約金外，同時乙方還須承擔甲方采取必要措施過程中發(fā)生的全部費用和乙方自身的一切損失。 乙方的施工質量不符合國家、行業(yè)現(xiàn)行相關規(guī)范、標準及本合同要求的，每發(fā)現(xiàn)一處，乙方向甲方支付違約金人民幣1000元，且由乙方負責更換、重作，承擔所有費用，并承擔由此給甲方造成的全部損失，包含由此產生的甲方對第三方產生的責任。7 違約責任 因乙方原因導致工期延誤的，每延遲一天。 乙方須做好現(xiàn)場施工人員的安全文明施工教育和管理，嚴格遵守國家及地方相關規(guī)范、規(guī)程及管理條例，同時還須嚴格遵守甲方及監(jiān)理單位的關于本工程有關管理制度及辦法，防止偷盜事故、火災事故、酗酒滋事和不法行為，預防人員傷亡事故的發(fā)生，因乙方的原因造成的人員傷亡事故由乙方自行負責并承擔相應的責任和費用。如果發(fā)生第三方以甲方為被告起訴的，乙方應當按照原告起訴金額先行繳納等額款項至甲方處，甲方不得動用，待訴訟生效或經調解、和解結案后，甲方再按照屆時確定的數(shù)額支付給原告，如有剩余，返還給乙方。乙方所派往工程現(xiàn)場之人員凡出現(xiàn)人身損害或財產損害情況的，由乙方自行解決，與甲方無關。 乙方須聘用具備相應操作資質的且經過乙方培訓的人員進行本合同相關項工作。在施工中因乙方原因所發(fā)生的安全責任事故，由乙
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1