公裝裝修合同范本-文庫吧資料
2024-12-15 01:32本頁面
【正文】 施工清運費__________元；
搬卸費__________元；
管理費__________元；
其他費用（注明內(nèi)容）______________元。
：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
，與本合同具有同等法律效力。
。
第十條合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決；也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第______種方式解決：
（一）提交__________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院提起訴訟。
，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，承包人負責修理，工期不予順延。
，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
，保修期為自雙方簽字之日起月
第九條違約責任
、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結(jié)算單并簽字，發(fā)包人應在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
，工期不順延；因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費用由承包人承擔，工期不順延。
，工期順延；因發(fā)包人提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費用由發(fā)包人承擔，工期順延。
第六條材料的提供
、設備（詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表），發(fā)包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知承包人，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)；
、設備（詳見承包人提供裝飾裝修材料明細表），承包人應在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人，并接受發(fā)包人檢驗。
第四條承包人義務
、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程；
，不得擾民及污染環(huán)境；
，保證室內(nèi)上、下水管道的暢通；
，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第三條發(fā)包人義務
，為承包人入場施工創(chuàng)造條件。
：本合同工程造價為（大寫）：______________元（詳見預算報價單）。承包人提供裝飾裝修材料明細表）；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料（詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表）。
：雙方商定采取下列第______種承包方式。及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程（以下簡稱工程）的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第
合同協(xié)議相關推薦
鄂ICP備17016276號-1