20xx工裝裝修施工合同5篇(參考版)
2025-04-15 00:04本頁面
【正文】 本合同自雙方簽字或蓋章后生效，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份。 六、爭議解決 如雙方發(fā)生爭議，甲乙雙方應友好協商，協商不成可以向人民法院提起訴訟。 五、雙方責任 甲方責任：按本合同約定支付工程結算，負責現場施工協調指揮，派出技術人員對工程進度、工程質量進行監(jiān)督、檢查。 甲方可以隨時對工程作業(yè)進度、質量進行檢查，乙方施工不符合雙方約定的要求或有關技術規(guī)定，甲方可要求乙方停工。 工程質量標準：按有關規(guī)定和本合同規(guī)定。 工程完成后付總工程款的80%，剩余工程款驗收合格后兩個月內付清。 二、 結算單價： 工程造價按600_600地面磚每平方米15元，地腳線每米3元，樓梯踏步每步40元包括三角，衛(wèi)生間每個800元，公衛(wèi)按地面平方350元/平方。 甲方(簽章)：乙方(簽章) 法人代表：法人代表： 委托代理人： 委托代理人： 聯系方式：聯系方式： 年 月 日 2021工裝裝修施工合同5 發(fā)包方(以下簡稱甲方)： 承包方(以下簡稱乙方)： 依據《中華人民共和國合同法》以及其他相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合本工程的具體情況，甲乙雙方在平等互利的基礎上達成一致意見，為明確雙方在履行過程中的權力、義務和責任，就乙方承攬甲方工程等事宜，制定本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。 其它未盡事宜由雙方協商解決。) 工程量發(fā)生變化時，按竣工后工程審計的工程量計算為準。 本工程報價外的工程或工程項目的工藝發(fā)生變化時，需甲方認定綜合單價后，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，并列入竣工決算追加當中。 八、雙方責任 經甲乙雙方商定做出如下協議： 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延。負責工程成品、設備和室內陳設的保護工作。 乙方：按照甲乙雙方認可的工程施工方案及約定的質量等級標準施工。負責辦理開工手續(xù)、協調街道、聯防、物業(yè)、城管等關系和支付有關費用。原樓的設計圖紙。提供現場使用的水、電位置。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬于乙方責任的，乙方無償保修，保修期為一年，終身維修。 工程總造價為：￥.__________元。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。 施工過程中，乙方應當配合其他工種施工，服從甲方安排。任何一方違反合同約定的，守約方除有權要求違約方承違約責任外，可單方立即終止本合同。 六、糾紛處理方式 因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協商解決，協商不成，可以向長興縣人民法院提起訴訟。 如乙方中途違約除退還甲方支付的貸款外，并賠償總工程款_____%的相應違約金。 如未按甲方質量進行施工制作，一切損失由乙方承擔，并賠付甲方相應違約金為工程款的_____%。 五、違約責任 由于甲方原因或者其他施工工種原因導致延期開工或中途停工，工期順延。工程驗收以政府相關部門的驗收合格為準。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。 由于乙方原因造成事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。 三、關于工程質量及驗收的約定
醫(yī)療健康相關推薦
鄂ICP備17016276號-1